Меню

Договор на выполнение работ электрика

Электрик

Услуги электрика
Электромонтажные работы в Москве и Московской области

+7(495)647-81-70 | +7(958)832-90-36 | +7(495)201-25-90

Монтаж электропроводки в квартирах и офисах под ключ

Наши электрики и электромонтажная компания работают без выходных — 24 часа

Развести электрику в квартире или выполнить электромонтаж в офисе, а также провести электромонтажные работы в загородном доме или коттедже, наши специалисты помогут Вам в любое удобное для Вас время за приемлемые деньги с максимально высоким качеством проведения работ по электрике.


Замена электрики
Ремонт электрики
Монтаж электрики

Электрик — Вызвать электрика — Электрик на дом — Электропроводка — Электрика под ключ — Цены на услуги электрика
Установка электрики — Галерея электрики — Вакансия электрик

Договор на услуги электрика

Типовой договор электромонтажные работы и услуги по электрике
Проведение работ по ремонту электрики и электромонтажу по договору

Практически любые услуги, относящиеся к бытовым и сервисным, включая услуги по электрике, электромонтажу, ремонту и обслуживанию электрооборудования, дает преимущества как для заказчика услуг, в нашем случае услуг по электрике, так и для исполнителя, — электромонтажной организации.

Заключение договора на услуги электромонтажа и ремонта электрооборудования, как правило, включает в себя такие моменты как сроки оказания услуг, стоимость работ по монтажу и ремонту электрики, гарантийные обязательства со стороны электромонтажной организации, ответственность сторон заключивших между собой договор.

Многие заказчики услуги электромонтажа, заблуждаясь, считают, что ответственной стороной после исполнения работ по ремонту, установке, монтажу и подключению электрооборудования, несет только исполнитель. Как показывает практика, различные ситуации включая форс-мажорные, повлекшие за собой выход из строя системы электроснабжения на стороне заказчика услуг электромонтажа, не всегда регламентируются договором на оказание услуг по электрике заключенным между клиентом и исполнителем.

Как показывает практика, гарантийный ремонт электрики осуществляется в том случае если неисправность в системе электроснабжения является причиной недочетов виновниками которых являются исполнители услуг.

Не редкостью выход из строя системы электроснабжения объекта, будь то офис, квартира или загородный дом, является причиной неправильной эксплуатации электрооборудования, а также причиной использования некачественных материалов и электрооборудования установленного при монтаже или ремонте электрики.

Договор на оказание услуг электромонтажа дает возможность решить спорные ситуации при возникновении проблем с электрооборудованием смонтированным на объекте электромонтажной компанией, а также определить степень ответственности исполнителя и заказчика услуг при возникновении гарантийного случая на объекте электроснабжения.

Типовой договор на оказание услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию электрики и электрооборудования на жилом и коммерческом объекте Вы можете скачать по нижеуказанной ссылке, а также обсудить условия договора с нами при возникновении вопросов связанных с ответственностью сторон, сроками договора и гарантийными обязательствами озвученными в договоре на оказание услуг электромонтажа.

Скачать договор на услуги по электрике (Договор услуг электромонтажа)

    ➤ Скачать договор на услуги по электрике (MS Word)
    ➤ Скачать договор на услуги по электрике (Zip)

Договор подряда на электромонтажные работы

Уважаемые клиенты и заказчики, после обсуждения всех нюансов, в случае необходимости мы всегда готовы заключить двухсторонний договор о выполнении электромонтажных работ с Вами или вашими заказчиками (в случае субподряда). Лично для нас договор на электромонтажные работы, является формальностью. В большинстве случаев, в т.ч. гарантийных все вопросы решаются в устной форме и в обговоренный срок и время.

Гарантийные обязательства мы выполняем согласно договоренности с заказчиком, как в устной форме, так и в письменной. При совсем безвыходных случаях мы готовы дать расписку о выполненных нами работах, с подробным описанием выполненных работ по электромонтажу. Что касается гарантии на электрооборудование установленное нами, то гарантию на материал дает поставщик или продавец электроустановочных изделий. По большому счету вы покупаете оборудование и расходные материалы для электромонтажа сами, мы можем только посодействовать при выборе электротехнического оборудования в плане производителя или технических характеристик, а также о возможности монтажа данного изделия в конкретных условиях.

Договор на подрядные работы : Скачать (39.5Kb) Скачать (221Kb)

АКТ сдачи-приемки электромонтажных работ:
Скачать (30.1Kb)

Приблизительные цены на типовой электромонтаж , без учета материала:

1 — ком. квартира 2-х комнатная квартира 3-х комнатная квартира от 15.000 руб. от 19.000 руб. от 27.000 руб.

Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика.

Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика. Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека. То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны. И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.

Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.

В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Во второй части перечислены права и обязанности сторон. То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок. И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки. Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ. Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи. Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.

В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ. Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.

В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.

В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.

Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий. Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.

Сборка, поставки, подключение электрощитов. Выгодные предложения по комплектации объектов.
Все цены, Вы можете узнать у наших менеджеров по тел. +7 (915) 057-03-53.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..Предоставляем все документы , сертификаты, допуски.

Договор

г. Москва » ___ » __________ 2014 г.

Компания ООО СПЕЦЭЛЕКТРОЩИТ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ЗАО или ООО , именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать электромонтажные работы, указанные в пункте 1.2,с соблюдением действующих технических условий на электромонтажные работы. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать например следующие услуги.

-сборка электрощита согласно приложенной схеме…………………………….

-монтаж,установка щита на место адрес и его подключение.

фазировка электрической линии.

измерение сопротивление изоляции мегаомметром модель MASTECH серия MS5201 кабельных и других линий напряжением, в соответствии с ПУЭ глава 1.8.7.

-аппаратов и цепей напряжением до 500В- мегаомметром на напряжение 500В, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям.

-проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

— пуско-наладочные работы.

-ввод в эксплуатацию, работы будут происходить по адресу

1.3. Срок оказания услуг- с момента подписания настоящего Договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СниПов, ПУЭ, ПТЭЭП и действующему законодательству Российской Федерации.Вот это мы пишем в договоре. Как гарантия Заказчику что мы профессионально выполним свою работу.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене и сроки, указанные в пункте 3. настоящего договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов :

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет, НДС не облагается.

3.2. Стоимость комплектующих составляет , НДС не облагается 100% перевод на покупку комплектующих производится в течение 2-х банковских дней после подписания договора .

3.3.Оплата услуг осуществляется в следующем порядке

3.2.1. Оплата услуг осуществляется в следующем порядке:

-50% стоимости услуг оплачивается Заказчиком в течении двух банковских дней с момента подписания договора.

— 50 % стоимости услуг оплачивается заказчиком в течении двух банковских дней с момента окончания выполнения услуг и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

3.3. Оплата материалов и услуг по настоящему Договору осуществляется путем безналичной системы расчетов .

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрение в Арбитражном суде в установленном законодательством РФ порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору и составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Место для реквизитов Заказчика и Исполнителя.

Печати и подписи обеих сторон.

Наши телефоны: | +7(499)343-34-17 | +7(917)551-86-40

Договор подряда на электромонтажные работы

Автор документа

Информация к документу

Договор подряда — документ, по условиям которого одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ (статья 702 Гражданского Кодекса РФ). Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы.

Особенности составления документа

Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.

Важно! Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным.

Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата. В случае если заказчик недоволен выполнением электромонтажных работ может быть составлен претензионный двухсторонний акт, по условиям которого подрядчик в установленные сроки обязуется исправить все недочёты.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

Перед составлением документа стороны должны обсудить все вопросы, которые касаются выполнения необходимых работ и только после этого его подписывать.

  • название документа, место и дата его подписания;
  • информация о сторонах с указанием их полных имён. Если подрядчик является юридическим лицом, следует указать его регистрационные данные;
  • предмет договора. Здесь указывается, какие именно электромонтажные работы должны быть выполнены, на каком объекте, а также, в какие сроки;
  • стоимость работ и порядок расчётов. При указании стоимости работ сумму следует прописать как цифрами, так и словесно. Если стороны предусмотрели возможность уплаты аванса, необходимо также указать его размер и порядок выплаты. Здесь должна содержаться и информация о способе расчётов (наличный или безналичный), а также о валюте, в которой расчёт будет осуществлён (рубль, доллар, евро прочее);
  • права и обязанности сторон. При составлении данного пункта необходимо предусмотреть все возможные нюансы с целью избежания претензий друг к другу в ходе и после проведения работ;
  • приёмка завершённых работ. Здесь указывается, в какие сроки подрядчик должен передать выполненные работы после их завершения, должен быть оговорён порядок составления акта приёма-передачи выполненных работ, какие должны быть произведены действия в случае выявления недостатков в работах;
  • гарантии. Заказчик гарантирует постоянный доступ подрядчика к объекту, на котором должны электромонтажные работы производится и своевременную оплату за них. Подрядчик же гарантирует качественное и своевременное выполнение всех возложенных на него обязанностей;
  • ответственность сторон за невыполнение условий и обстоятельства, при которых стороны от ответственности могут быть освобождены;
  • особые условия. Сюда можно включить порядок внесения изменений в договор, порядок решения споров, количество составленных экземпляров и т. д.;
  • реквизиты сторон и их подписи.

Важно! При указании сроков работ следует определить их начальную и окончательную даты (статья 708 Гражданского Кодекса РФ).

В случае если недостатки в выполненных электромонтажных работах были выявлены уже после того как был подписан акт приёма-передачи работ, но в пределах двух календарных лет, заказчик вправе предъявить претензии подрядчику даже в случае если он гарантию на свои работы не предоставлял.

Заполненный образец документа

Договор подряда №

г. ____________ «___» _________ 20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Договор на выполнение работ электрика

1. Специалист выезжает на объект, оговаривает все виды электромонтажных работ, составляет предварительную смету.

2. Заказчик согласовывает смету на электромонтажные работы.

3. Подписывается Договор подряда.

4. Производится 100% предоплата на закупку материала и оборудования ( если требуется ), выдается Именная расписка.

5. Оплата за выполненный объем электромонтажных работ производиться поэтапно, согласно договора и Акта выполненных работ

1. Заказчик заказывает услугу > по телефонам:

2. Специалист приезжает по адресу Заказчика и выполняет оговоренные ранее при заказе работы.

3. При завершении работ Специалист выписывает платежный документ (отрывной талон)

4. Заказчик оплачивает сумму наличными (бел. руб.) за ранее оговоренные работы.

До проведения отделочных работ:

определение расположения будущих электроточек;
расчет нагрузок и выбор электрооборудования;
устройство ниши под главный распределительный щит (ГРЩ);
штробление стен под проводку без пыли, прокладка любого кабеля;
изготовление выемок для подрозетников и выключателей;
выборочная разводка электрики или полная разводка электропроводки.

После проведения чистовых отделочных работ:

монтаж электрощита;
установка и подключение счетчика электроэнергии;
установка автоматов и подключение УЗО;
установка розеток и подключение выключателей;
установка и подключение диммера (светорегулятора);
установка и подключение терморегулятора;
навеска и подключение люстры, бра и других осветительных приборов;
подключение теплого пола.

Финальный этап — подключение бытовой техники:

подключение электрической плиты;
подключение газовой плиты (с электроподжигом или лампой);
подключение варочной поверхности;
подключение духового шкафа;
подключение кухонной вытяжки;
подключение стиральной машины;
подключение посудомоечной машины;
подключение водонагревателя (бойлера).

Читайте так же:

  • Объяснительная записка образец о пропуске занятий Объяснительная записка в школу Объяснительная записка в школу – это документ, в котором один из родителей ученика излагает причины и обстоятельства пропуска своим ребенком занятий в школе. Как написать объяснительную записку в школу Хотя форма составления объяснительной записки […]
  • Иск к турагенту Образцы исков, заявлений Важно. В 90% случаев суды выносят решения в пользу туриста исходя из условий договора, заключенногос турфирмой. Туристы могут у нас провести БЕСПЛАТНУЮ юридическую экспертизу договора с туристом. Пришлите нам копию договора и мы бесплатно дадим заключение […]
  • Зернобанк отозвана лицензия Зернобанк (Отозвана лицензия) Контакты, номер телефона Написать отзыв на «Зернобанк (Отозвана лицензия)» Ближайшие похожие компании Ещё? Мы нашли несколько организаций в Новоалтайске, похожих на компанию «Зернобанк (Отозвана лицензия)». Для удобства они отсортированы по расстоянию […]
  • Жалоба дэз Жалоба на холодные батареи: в каком порядке и когда жаловаться + образец Недостаточное отопление в квартирах, к сожалению, является одной из основных проблем, когда речь идет о некачественно предоставленных услугах ЖКХ. Постановлением Правительства №354 от 06.02.2011г. установлены […]
  • Образец заявления на оплату командировочных расходов Как получить аванс на командировочные расходы – образец заявления на командировку для возмещения затрат Направление работника на выполнение трудовой функции, обусловленной служебным заданием, не по месту его постоянной работы непосредственно связано с расходами направляющего предприятия […]
Читайте так же:  Можно ли вернуть средства переведенные на карту