Меню

Работы по сайту договор

Договоры на работы по сайту

Договор подряда

Юридически грамотные образцы договора подряда 2019. Среди договоров подряда различают такие разновидности: бытового и строительного подряда, подряда для государственных и муниципальных нужд, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – все они отличаются не только предметом, но и условиями договора.

  1. 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ . По этому договору подряда исполнитель, по заданию заказчика, обязуется разработать техническую документацию/выполнить изыскательские работы. На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их выполнения исполнителем.
  2. 2. Строительный подряд . По этому соглашению исполнитель, по заданию заказчика, обязуется создать/построить определенный объект, либо выполнить другие работы. Заказчик берет на себя обязанности по созданию для исполнителя надлежащих условий проведения работ. Помимо этого, на заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. Подобный договор заключается на строительство/реконструкцию зданий, сооружений или иных объектов, а также на выполнение работ, тесно связанных с объектом договора.
  3. 1. Бытовой подряд . По условиям данного подряда исполнитель, по заданию заказчика-гражданина, обязуется сделать работу, удовлетворяющую бытовые/личные потребности гражданина. На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. К отношениям по этому договору подряда также применяются законы, касающиеся защиты прав потребителей и некоторые другие правовые нормы.
  4. 3. Если выполняются работы для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, то идет речь о подряде для государственных и муниципальных нужд .

В качестве сторон договоров подряда могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и все дееспособные граждане.

Подрядчик может нанять субподрядчиков, если законом или заключенным договором подряда данная обязанность выполнить работу не возлагается лично на него. При этом подрядчик становится уже генеральным подрядчиком.

Генподрядчик, нанявший субподрядчика, ответственен перед заказчиком за убытки, причиненные субподрядчиком. Кроме того, генподрядчик ответственен перед заказчиком за неисполнение/ненадлежащее выполнение любых обязательств по договору субподрядчиком, а перед субподрядчиком — ответственен за неисполнение/ненадлежащее выполнение обязательств заказчиком.

В договорах подряда предмет — результат работ, является существенным условием любой подобной сделки. Еще одним существенным условием образца договора подряда является срок.

Договор подряда всегда содержит начальный и конечный сроки. По желанию сторон договора могут быть также предусмотрены промежуточные сроки. Исполнитель ответственен за нарушение и срыв любых сроков.

В договорах подряда 2019 года цена работы может указываться . а может не указываться. Если цена в документе не указывается, она определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ. Цена подряда состоит из компенсации расходов исполнителя и его вознаграждения.

Кроме того, цена может быть определена путем составления сметы, которая после ее утверждения заказчиком, становится неотъемлемой частью формы заключенного договора.

Если появляется необходимость в проведении дополнительных работ, и это вызывает существенное повышение цены, исполнитель обязан сообщить об этом заказчику. Заказчик имеет право расторгнуть договор, если новая цена его не устраивает.

Исполнитель в этом случае имеет право требовать от заказчика оплаты уже выполненных работ, если таковые имеются. Если в договоре не оговорена предварительная оплата работ или оплата отдельных ее этапов, заказчик обязан полностью произвести оплату после приема результатов.

Исполнитель вправе требовать выплаты аванса только в случае, только в случае, если на таком условии был заключен данный договор.

Заключение сделки на выполнение любого подряда потенциально содержит в себе те или иные риски. Договором подряда предусмотрено следующее: риск гибели/повреждения материалов, оборудования или другого имущества несет, предоставившая их сторона. Риск гибели/повреждения результата работ до их приема заказчиком несет подрядчик.

При просрочке приема-передачи результата работ риски несет сторона, допустившая просрочку.

Если исполнитель нарушает сроки начала и окончания работ по выполнению подряда, указанных в договоре подряда, заказчик имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. Такими договорами предусматривается также возможность заказчик в любое время расторгнуть соглашение, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения заказчика об отказе от исполнения договора.

Если в результате работы заказчиком были найдены недостатки, он вправе потребовать — устранения недостатков в разумный срок безвозмездно; уменьшения цены; возмещения расходов на устранение недостатков, если в договоре указано право заказчика устранять недостатки своими силами и средствами.

  1. исполнитель выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого возникает после приема работы заказчиком (если иное не предусмотрено условиями договора);
  2. исполнитель самостоятельно определяет способы выполнения задания (если иное не предусмотрено соглашением);
  3. исполнитель обязуется выполнить работу, результатом которой является создание новой вещи, либо восстановление, изменение или улучшение уже существующей вещи;
  4. исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов/оборудования, а также за качество используемых в работе материалов/оборудования третьих лиц;
  5. по умолчанию, работа выполняется иждивением подрядчика (из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено соглашением);
  6. вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственности исполнителю до принятия результата работы заказчиком.

К любым договорам в сервисе предусмотрены сопутствующие приложения: акты приема-передачи, протоколы, регламент проведения работ, календарный план, перечни, справки и т.д.

– их список формируется в зависимости от выбранного договора и его условий.

Работы по сайту договор

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей мебелью.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей и сдачей в аренду недвижимости.

Пример договора на создание сайта туристической фирмы.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей товарами народного потребления.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей парфюмерией и средствами гигиены.

Пример договора на создание сайта фирмы, торгующей продуктами питания.

Пример договора на создание сайта фирмы, производящей железобетонные изделия.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей часов.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей рекламно-сувенирной продукции.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей автозапчастей и автопринадлежностей.

Пример договора на создание сайта фирмы, занимающейся продажей металлопроката.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Сочи.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Санкт-Петербурге.

Пример договора на разработку сайта по продаже недвижимости в Москве.

Договор с фотографом о передаче эксклюзивных прав на использование фотографий.

Договор с фотомоделью на эксклюзивное использование ее изображений.

Комментарии по подготовке договора на создание сайта.

Направление оферты на создание сайта, редизайн сайта.

Отказ от договора — в каких случаях от заключения договора на создание сайта лучше оказаться .

Сдача сайт (подраздел) — порядок приемки-передачи готового сайта веб-студией заказчику.

О проблемах для заключения договора на разработку сайта.

Пример договора на поддержку сайта: сопровождение сайта, обновление сайта и развитие сайта.

Договор на создание сайта для бизнеса: вопросы и ответы.

Архитектура. Проектирование. Готовые проекты домов.

1. Контент сайта.

Зачем вообще нужен Договор на создание сайта?

Можно ли обойтись без него?

Для многих составление договора на создание сайта вызывает затруднение. Ни в одном из нормативных актов РФ типовой договор на создание сайта не приводится. Данный договор может помочь нашим клиентам.

Вся информация, размещенная на нашем сайте, предназначена для заказчика. У него есть право выбора . Он вправе заказать тот сайт, который сочтёт нужным. Воспользоваться или нет предоставленным правом — решает заказчик.

Профессиональному веб-дизайнеру детальный договор, как таковой, не требуется: он и без него знает, как создать сайт. Заказать разработку сайта можно на основе счёта . Веб-дизайнер будет создавать сайт, руководствуясь принципом «клиент всегда прав». Тем более что деньги платит клиент.

Веб-дизайнер не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям заказчика при условии выполнения технического задания на разработку дизайна сайта. Договор на создание сайта требуется, в первую очередь, для заказчика. Именно на основании утвержденного им технического задания он и должен производить приёмку готового сайта .

Заключение договора целесообразно в случаях, когда речь идёт о разработке очень сложных и высокобюджетных сайтов. Во всех остальных случаях целесообразно выполнение работ по разработке сайта или на основе упрощённого договора на создание сайта, или на основе счёта.

Постатейные комментарии к договору на разработку сайта.

В Договор на создание сайта следует включать только те требования, которые могут быть проверены по определённым критериям. Требования и характеристики, которые носят субъективный характер и не могут быть вследствие этого проверены, ошибочны с юридической точки зрения.

В договоре недопустимо использовать неопределённые понятия типа «красивый», «высокий», «низкий», «лучший» и т.д.

• 2. Порядок и сроки выполнения работ .

Веб-дизайнер приступает к изготовлению сайта при наличии полного комплекта контента (текст сайта, таблицы и графика сайта), подлежащего размещению на сайте.

Разработка сайта может выполняться поэтапно на основе 100% предоплаты каждого из этапов. Результатом каждого из этапов работ является готовый или дополненный сайт, который сдаётся «под ключ».

Если у заказчика не хватает контента сайта, то договор на создание сайта заключается, исходя из переданному веб-дизайнеру объёма контента.

Выполнение каждого из дополнительных этапов работ (дополнение сайта) оформляется отдельно.

• 3. Права и обязанности Сторон .

• 4. Стоимость работы и порядок расчетов .

О стоимости работ по созданию сайта можно говорить только лишь тогда, когда будут известны трудоёмкость и техническая сложность его изготовления. А это можно выяснить, только лишь ознакомившись со всем объёмом контента, подлежащего размещению на сайте, и техническим заданием на создание сайта.

Работы по изготовлению сайта начинаются веб-студией «Антула» после получения 100% предоплаты за сайт в целом или за каждый из этапов.

В случаях, когда объём работ очень большой и высока техническая сложность, возможны поэтапное выполнение и оплата работ. См. п.2.

• 5. Порядок сдачи и приемки результатов работы.

Целый раздел нашего сайта посвящён вопросам сдачи-приёмки готового сайта. Рекомендуем с ним ознакомиться.

6. Имущественная ответственность сторон .

Договор на создание сайта или на редизайн сайта регламентируется теми же законодательными и нормативными актами, как и любой иной договор.

Читайте так же:  Срок возврат обеспечения контракта

8. Ответственность сторон. Разрешение споров .

Прежде чем платить деньги, подумайте о том, какой именно сайт нужен, какие задачи сайт должен решать, какая текстовая и графическая информация должна быть представлена на сайте. Профессионально созданный сайт для бизнеса — это не просто набор красивых запрограммированных картинок и текста.

Чем тщательнее будут сформулированы основные задачи, стоящие перед сайтом, тем меньше разногласий может возникнуть впоследствии. Договариваться надо «на берегу».

Речь идёт об общепринятых понятиях «форс-мажорные обстоятельства».

Внесение изменений в договор производится в соответствии с действующим Законодательством РФ.

12. Приложения к Договору.

Контент сайта, передаваемые веб-дизайнеру, должен быть тщательно отредактирован и просистематизирован.

Календарный план работ составляется, если заранее известна конкретная последовательность изготовления сайта и общий объём работ.

Техническое задание на разработку сайта может быть составлено в упрощённом виде.

Договор подписывает любое лицо, имеющее право подписи либо на основании Устава, либо на основании Доверенности. Данная Доверенность прикладывается в подлиннике к экземпляру договора, хранящемуся у веб-дизайнера.

Шаблон (пример) договора на создание,
разработку сайта

Правильное заключение Договора на создание сайта и его разработку — это тоже серьёзная работа над начальным документом, регулируруюшим процесс создания сайта и взаимоотношения сторон в период действия данного процесса. Профессионально составленный Договор на создание и разработку сайта, как и ТЗ (техническое задание), включает в себя цели создания интернет–представительства, а иногда даже виртуального офиса компании.

Убедительно просим не считать данный Договор догмой. Это всего лишь «рыба» — шаблон одного из многочисленных вариантов хорошего Договора на изготовление сайта. Каждый договор пишется индивидуально и строго под проект Заказчика.

Договор на создание, разработку сайта

ИП «Канчели В.О.», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Канчели Владимира Отаровича, действующей на основании Свидетельства, с одной стороны, и ООО «Рога и Копыта» в лице директора Иванова Петра Сидоровича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ (услуг) по разработке, производству, ре-дизайну и т.п. сайта, портала, почтового (файлового) сервера, удаленной базы данных и т.п. (в дальнейшем именуемого «Сайт») согласно Техническому Заданию (Приложение 1), в сроки, установленные в Календарном Графике работ (Приложение 2).

Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить произведенные Исполнителем работы (предоставленные услуги). Порядок выполнения и сдачи — приемки работ рассматривается в пункте 3 настоящего Договора.

1.2. Каждая работа или услуга, являющаяся предметом настоящего Договора, подлежит калькуляции (включению в смету) и установке сроков исполнения на момент подписания окончательного договора.

1.3. Работы или услуги, являющиеся предметом настоящего договора, выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании и согласованными с Заказчиком.

1.4. По взаимному согласию Стороны могут изменять и дополнять перечень работ (услуг). Все изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями либо становятся предметом нового договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Выполнять комплекс работ согласно настоящему Договору. Перечень работ перечислен в Приложении 1 к настоящему Договору. Сроки оговорены в Приложении 2 к настоящему Договору.

2.1.2. Предоставлять на утверждение Заказчику эскизы и прочих материалов, необходимых для проведения работ. Запуск в производство не утвержденных Заказчиком материалов не допускается.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить материалы, необходимые для наполнения сайта (тексты, изображения, прайс-листы и т.п.) в сроки, оговоренные Календарным Графиком работ (Приложение 2). При отсутствии необходимой информации Исполнитель имеет право заполнить сайт произвольными материалами согласно структуре разделов сайта – по одному материалу в каждый раздел.

2.2.2. Оплатить работу Исполнителя в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе выполнения работ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийную поддержку разработанного им сайта в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Гарантийная поддержка включает в себя устранение неисправностей, ошибок и недочетов, не выявленных на момент сдачи-приемки работ и не являющихся следствием умышленных либо неумышленных действий Заказчика.

2.5. Исполнитель не несет ответственности за работоспособность сервера, на котором будет физически располагаться сайт Заказчика.

3. Порядок выполнения и сдачи — приемки работ

3.1. Исполнитель начинает выполнение работ по настоящему Договору с момента поступления платежа в размере, определенном при подписании настоящего Договора.

3.2. Заказчик и Исполнитель, по взаимному согласованию, могут изменять очередность выполнения этапов работ, перечисленных в календарном плане работ.

3.3. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ и акт сдачи — приемки, который Заказчик утверждает в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения либо дает мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Стоимость и порядок оплаты работ

4.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, определяется в соответствии с расчетами на основании технического задания и указывается в Смете (приложение 3), подписанной Исполнителем и Заказчиком.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора оплачивает Исполнителю сумму в размере 30 (тридцати) % от общей стоимости выполнения работ по настоящему Договору.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приемки-сдачи работ производит окончательный расчет с Исполнителем.

5. Ответственность сторон

;5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При просрочке Исполнителем срока выполнения работ по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% стоимости оплаченных и невыполненных работ за каждый день просрочки. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. При просрочке Заказчиком оплаты работ в соответствии с п.4.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0.1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10%. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от обязанностей оплаты стоимости выполненных работ.

5.4. Исполнитель не несет юридической, материальной или иной ответственности за содержание, качество и соответствие действующему законодательству информации, размещенной Заказчиком на Сайте.

5.5. Исполнитель не несёт ответственности по претензиям Заказчика к качеству соединения с сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет-провайдеров, с функционированием оборудования и программного обеспечения Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне компетенции Исполнителя.

5.6. Споры, не урегулированные между сторонами по взаимному согласию, подлежат разрешению в судебном порядке.

6. Дополнительные условия

6.1. С момента сдачи-приемки, выполненных работ, все права на Сайт переходят к Заказчику, за исключением права на тиражирование и передачу Сайта или его элементов третьим лицам (пункт 6.2).

6.2. Исполнитель сохраняет за собой авторские права на разработанный Сайт. Тиражирование, распространение или размещение сайта или его элементов, разработанных Исполнителем на других сайтах, допускаются только с письменного согласия Исполнителя.

7. Сроки действия Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Сроки выполнения работ по Договору устанавливаются согласно Календарному графику работ (Приложение 2). Отсчет времени начинается с момента поступления Исполнителю оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Договора. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

8.2. При нарушении одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона имеет право на одностороннее расторжение Договора, предварительно письменно известив об этом другую Сторону, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до расторжения Договора.

8.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней. В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора.

8.4. При досрочном расторжении договора Заказчик оплачивает реально понесенные Исполнителем затраты, но не более 30 (тридцати) % от общей суммы договора.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства в связи с наступлением действий непреодолимой силы, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента возникновения препятствий.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

10.2. Все сведения, полученные сторонами при действиях, совершаемых в рамках настоящего договора, являются конфиденциальными. Стороны принимают на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности и неразглашению этих сведений без согласия правообладающей стороны, оформленного в письменной форме.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11. Перечень приложений к настоящему Договору

Техническое задание на ____1____ листе

Календарный график работ на ____1____ листе

Смета на ____1____ листе

Акт сдачи — приемки работ на ____1____ листе

Работы по сайту договор

Краткая характеристика договора:

Типовой договор оказания услуг по созданию сайта предполагает, что Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию сайта Заказчику, на условиях, определяемых Договором, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.

Оказание услуг по созданию сайта является возмездным. Разработка сайта производится на основании Технического Задания (Приложения № 1) к Договору.

При этом методы и способы оказания услуг по созданию сайта являются интеллектуальной собственностью Исполнителя.

В перечень услуг по Договору входит: верстка дизайна сайта, оптимизация графической части сайта для ускорения загрузки страниц, интеграция системы управления и оптимизация сайта для повышения индексирования в поисковых системах.

Читайте так же:  Назначение прокурора города тынды 2019 год

Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 50% от стоимости услуг.

По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ (сайт Заказчика) и акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение 5 дней с момента его получения или дает мотивированный отказ от приемки работ.

Договор на создание (разработку) сайта
образец (типовая форма)

Существенные условия договора на создание сайта

По договору на созднаие и разработку сайта автор (исполнитель) обязуется по заданию заказчика создать интернет-сайт на материальном носителе или в иной форме с определенными договором характеристиками (пункт 1 статьи 1288 Гражданского кодекса РФ).

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 Гражданского кодекса РФ, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 Гражданского кодекса РФ).

Примечание: о совокупности ч. 1 ст. 1228 и ч. 1 ст. 1288 Гражданского кодекса РФ с учетом разъяснений п. 4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» автором является гражданин, которому заказано создание результата интеллектуальной деятельности.

Ниже размещена типовая форма договора на созднаие сайта. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор, и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора на созднаие (разработку) сайта относятся:

Предмет договора — создание сайта с определенными договором характеристиками.

Определение характеристик сайта (объем, вид, используемый язык программирования, целевое предназначение, рабочее название, предполагаемая сфера его применения и др).

Условие о передаче интернет-сайта заказчику в установленный договором срок (если срок создания сайта в договоре не определен, договор считается незаключенным).

Условия договора об отчуждении исключительного права (ст. 1285 ГК РФ) и лицензионного договора (ст. 1286 ГК РФ) — если договором предусмотрено распоряжение исключительным правом автора (исполнителя).

Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о порядке оплаты и приемки работ, гарантии качества, документах и принадлежностях.

Другие особенности договора на создание сайта

Договор должен быть заключен в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК).

работа считается выполненной после передачи заказчику, т.е. — подписания акта сдачи-приемки;

для целей бухгалтерского и налогового учета необходимо доказать факт выполнения работ,

поэтому оформление первичных документов важно как для заказчика, так и для исполнителя.

Для отражения работ основными документами являются:

— счет (счета-фактура) исполнителя;

Образец (типовая форма) договора на создание (разработку) сайта

_________________ (наименование организации) , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ (ФИО автора), именуемое в дальнейшем «Автор» или «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

1.1. Автор обязуется по заданию Заказчика создать за вознаграждение интернет-сайт для размещения в сети Интернет по адресу: ____________ (далее — «сайт») и передать Заказчику исключительное право на него.

Сайт должен быть создан в соответствии с требованиями Технического задания (далее — «ТЗ») Заказчика (Приложение № 1), а также Сметой работ (Приложение № 2), в которой определена стоимость работ, и Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

1.2. Сайт представляет собой совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет». Название сайта — ____________________________. Сайт как объект авторского права состоит из следующих частей:

  • программы, размещенные на арендованном Автором (или: Заказчиком) дисковом пространстве: ___________________________________________________;
    (наименование, реальный и виртуальный адреса провайдера)
  • графические и текстовые файлы, обеспечивающие сборку и выдачу html-кода и файлов данных в интернет-соединение (базовое программное ядро), включая скрипты;
  • закрытая паролем система администрирования данных, участвующих в информационном взаимодействии с браузером пользователя;
  • дополнительные программные модули, расширяющие интерактивные возможности базового программного ядра системы;
  • аудиовизуальные компоненты сайта, доступные посетителям в интерактивном режиме;
  • блог;
  • рекламное пространство.

1.3. Результат работы Автора должен быть передан Заказчику не позднее «___»_______ ____ г.

1.4. Автор гарантирует, что он будет являться обладателем исключительного права на созданный сайт.

Автор отчуждает Заказчику исключительное право на готовый сайт в полном объеме для использования любым способом и в любой форме, включая перечисленные в статьях 1229, 1270 Гражданского кодекса РФ.

Исключительное право на созданный сайт переходит к Заказчику в момент подписания Акта приема выполненных работ по Договору.

В случае предъявления к Заказчику требований, связанных с нарушением исключительных прав третьих лиц при создании сайта, или в связи с заключением договора Автор обязуется:

  • немедленно после получения уведомления Заказчиком принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, вступить в судебный процесс на стороне Заказчика и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Заказчика из числа ответчиков;
  • возместить Заказчику понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение исключительного права, а также иные убытки, понесенные Заказчиком в связи с несоблюдением Автором положений, изложенных в настоящем пункте.

1.5. Заказчик вправе передавать права, указанные в п. 1.4 Договора, третьим лицам без согласия на то Автора и без выплаты последнему дополнительного вознаграждения.

1.6. Заказчик вправе для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на сайт использовать знак охраны авторского права, который помещается внизу главной страницы сайта и состоит из следующих элементов:

  • латинской буквы «C» в окружности;
  • имени (вариант: наименования) правообладателя: «__________________»;
  • года создания сайта: ___________________.

1.7. Стороны гарантируют, что Автор не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.

1.8. Абонементное обслуживание сайта, работы по модернизации и доработке функциональных и интерактивных сервисов сайта регулируется отдельным соглашением и в стоимость Договора не входит.

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Обязанности автора

2.1. Автор обязан:

  • не позднее даты, указанной в пункте 1.3 Договора лично создать сайт в соответствии с условиями Договора и приложений к нему и передать исключительное право на него Заказчику в порядке и сроки, установленные в Договоре;
  • приступить к выполнению работ по созданию сайта не позднее 3 дней с момента поступления на его расчетный счет аванса, размер и порядок выплаты которого предусмотрены Договором;
  • осуществлять выполнение работ в соответствии с ТЗ, Сметой работ и Графиком выполнения работ;
  • еженедельно письменно информировать Заказчика о ходе выполнения работ;
  • до подписания Акта выполненных работ по договору отправить на е-mail Заказчика ссылку на работоспособную тестовую копию сайта, ссылки доступа в систему управления сайтом, а также логина и пароля от системы управления сайтом;
  • в сроки, установленные в Графике выполнения работ, представить Заказчику:
    • акт выполненных работ по разработке дизайн-макета (Приложение № 4 к Договору);
    • акт выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем (Приложение № 5 к Договору).
  • передать сайт свободным от прав третьих лиц;
  • проводить работы по устранению программных ошибок в работе сайта в течение гарантийного срока без выплаты дополнительного вознаграждения.

2.2. Работы выполняются на компьютерах Автора.

2.3. Автор оказывает методическую помощь уполномоченным сотрудникам Заказчика и структурным подразделениям Заказчика в подготовке исходных данных для размещения на сайте в соответствии с «ГОСТ 34.321-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными».

2.4. Изменение дизайна сайта, добавление новых разделов (модулей), внесение изменений, требующих адаптации программного комплекса, обслуживающего сайт, Автор выполняет в рамках отдельного договора на основании отдельного технического задания Заказчика.

2.5. Датой окончания работ по созданию сайта следует считать момент доступности разработанного сайта в Интернете для посетителей, при этом работы должны быть окончены не позднее 30 дней со дня начала работ.

3. Обязанности заказчика

3.1. Заказчик обязуется:

в течение 10 после подписания Сторонами Договора представить Автору в электронном виде материалы, необходимые для изготовления веб-сайта: набор изображений и текстовых материалов, для размещения на сайте, а также прочие материалы, необходимые по мнению Заказчика или Исполнителя для создания сайта:

логотип в формате *.cdr и фирменный шрифт;

фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif;

тексты разделов сайта в формате *.doc, *.odt, таблицы в формате *.xls;

При этом все риски, связанные с соблюдением авторских прав на логотипы, фотографии и другие графические изображения, тексты несет Заказчик.

предоставить Исполнителю данные для регистрации доменного имени и аккаунта (учетной записи) на сайте хоcтинг-провайдера (или доступы к управлению хостингом и доменным именем);

выплатить Автору вознаграждение за разработку сайта;

утвердить разработанное Автором ТЗ не позднее срока, указанного в Смете работ.

3.3. Заказчик не вправе требовать от Автора выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости. Для проведения дополнительных работ оформляются в письменном виде дополнения к ТЗ, которые должны быть согласованы и подписаны Сторонами.

4. Вознаграждение, порядок и сроки расчетов

4.1. Размер вознаграждения определен в Смете работ и включает в себя:

  • стоимость работ по созданию сайта;
  • работу по устранению всех ошибок в течение гарантийного срока;
  • вознаграждение за переход исключительного права на сайт.

4.2. Заказчик обязуется в течение 5 дней с момента заключения Договора уплатить Автору аванс в размере _______ (______________) рублей путем перечисления денежных средств на указанный Автором расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Автора.

4.3. Оставшуюся часть вознаграждения, сумма которого определяется на основании Сметы работ за вычетом суммы, уплаченной в соответствии с п. 4.2 Договора, Заказчик обязан уплатить Автору в течение 5 банковских дней после получения оригинала счета Автора и акта выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем.

Читайте так же:  Налог на имущество в туле
Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

5. Гарантийное обслуживание

5.1. Гарантийное обслуживание включает в себя только устранение ошибок и консультирование Заказчика по работе с сайтом в течение гарантийного периода.

5.2. Гарантийное обслуживание начинается с момента размещения сайта в сети Интернет и тестирования сайта Заказчиком. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) месяца.

5.3. При обнаружении ошибок в работе Сайта в течение гарантийного срока, Заказчик информирует об этом Автора. Автор в течение 3 дней с момента получения сведений от Заказчика производит их диагностику и/или устранение. Срок гарантийного обслуживания продлевается на время, необходимое для ее устранения.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком качественных или количественных недоработок в результатах работ, которые не могли быть выявлены при приемке, а также в период гарантийного обслуживания, Заказчик обязуется известить о таких недоработках Автора в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. Автор не несет ответственности за:

  • сбои работы сети, услуги провайдера, работу хостинг-площадки, ошибки, возникшие в результате действий специалистов Заказчика в системе управления сайтом, внесения на сайт изменений третьими лицами;
  • временную неработоспособность сайта, потери данных Заказчика, упущенную выгоду Заказчика.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ____________________________________ (указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

8. Заключительные положения

8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ: первый — после разработки дизайн-макета (Приложение N __), второй — после открытия доступа к сайту в Интернете под паролем (Приложение N __), третий — после окончания всех работ.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

8.3. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

8.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.8. К договору прилагаются:

8.8.1. Техническое задание Заказчика (Приложение № 1).
8.8.2. Смета работ (Приложение № 2).
8.8.3. График выполнения работ (Приложение № 3).
8.8.4. Акт выполненных работ по разработке дизайн-макета (Приложение № 4).
8.8.5. Акт выполненных работ по открытию доступа к сайту в Интернете под паролем (Приложение № 5).
8.8.6. Акт выполненных работ по договору (Приложение № 6).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Заказчик _________________ (наименование организации) ____________________________ (адрес места нахождения)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Исполнитель: _______________________________ (адрес места жительства)

расчетный счет № __________________________ в Банке _______________

Зачем и кому нужен договор на создание сайтов

Чтобы заявить о себе, компании или человеку нужна самопрезентация. Лучше всего в качестве такой самопрезентации работает Интернет-сайт. Однако создание сайта – процесс непростой, требующий применения особых навыков. Поэтому чаще всего эту работу доверяют специалистам. Компании по разработке сайтов и отдельные веб-дизайнеры предлагают заключить договор на разработку сайта, чтобы потом ни у заказчика, ни у исполнителя не было разногласий относительно оплаты и содержимого ресурса.

Что такое Интернет-сайт? Это продукт работы многих людей, состоящий из ряда компонентов и данных, содержащихся в виде графических, служебных, текстовых и других файлов. Все эти файлы находятся в активном взаимодействии. Располагаются они при этом на хостинге – специальной площадке. Организовать файлы в стройную рабочую систему, которая будет легко управляться пользователем без специальных знаний, требует вложения большого труда.

В частности, договор на создание сайтов включает в себя подробнейшее описание пожеланий клиента относительно содержимого и работы сайта, а также стоимость работ по разработке, поддержке и продвижению. Для полного понимания, за что платит клиент, в договоре прописываются этапы разработки сайта. Если клиент хочет, чтобы сайт имел логотип и отвечал корпоративному стилю, но они еще не разработаны, то ему придется также заполнить техническое задание относительно этих моментов. Наличие корпоративного стиля очень важно при продвижении. Ведь это «лицо» компании, по которому ее будут узнавать пользователи. При этом работа дизайнеров оценивается не в совокупности с разработкой сайта, а является отдельным пунктом договора и оплачивается отдельно.

Таким образом, договор нужен для того, чтобы закрепить ответственность сторон. Со стороны исполнителя указывается список работ, которые он должен выполнить. Со стороны заказчика – сумма, которую он должен оплатить. И если заказчик хочет что-то сверх оговоренного, на эти работы заключается отдельный договор и оплачиваются они дополнительно. Также договор обозначает сроки, когда должна быть выполнена работа и произведена оплата. В нем же указывается авторское и пользовательское право на сайт и коды. Отсутствие договора может сыграть как против заказчика, так и против исполнителя. Поэтому серьезные конторы и разработчики с большим вниманием относятся к заполнению документов.

Типовой договор веб студии

Договор №_____ на разработку web-сайта

г. Москва «___» ___________ 2011 г.

ИП Новиков А.С. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _____________________________________________________________________________, в лице ___________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке сайта Заказчика, в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору п. Базовая версия сайта по специальному предложению «Старт»

Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в размере _____________ рублей.

2. Обязательства сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:

В срок от 1 до 7 рабочих дней:

— Зарегистрировать домен второго уровня в зоне RU на имя Заказчика.

— Оформить сайт в соответствие с пожеланиями Заказчика.

— Подключить модули в соответствии с Приложением №1

— Заполнить до 10 страниц сайта информацией Заказчика.

— Выдать логин и пароль для управления сайтом через административную часть. Ключи Заказчику выдаются после полной оплаты вознаграждения Исполнителю.

— Обучить работе с сайтом одного человека со стороны Заказчика и предоставить инструкцию для самостоятельного управления сайтом

— Опубликовать сайт на год на хостинге Исполнителя.

— Устранять в течение года проблемы в работе сайта, возникшие по вине Исполнителя.

2.2. Заказчик обязуется:

— Оплатить оказанные услуги в полном объёме по 100% предоплате в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора.

— Предоставляет все материалы, необходимые для регистрации домена и наполнения сайта.

3. Ответственность сторон

3.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию пять рабочих дней.

3.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим Гражданским и иным законодательством РФ.

4. Сроки действия договора

— Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

— Договор прекращает свое действие с момента подписания акта выполненных работ и завершения всех взаиморасчетов между Сторонами.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель Новиков Алексей Сергеевич

Читайте так же:

  • Ликвидация шевроле в москве Ликвидация шевроле в москве Автоцентры Genser объявляют о ликвидации склада Opel и Chevrolet. Условия окрыляют – убедитесь сами, ознакомившись со списком автомобилей в продаже. Отправьте заявку на заинтересовавший вариант, после чего наш менеджер свяжется с вами для уточнения […]
  • Льготы для многодетных семей в тамбове Льготы и привилегии многодетных семей в 2019 году Поддержка многодетных семей в России осуществляется на федеральном и региональным уровне. Учитывая свои национальные и культурные особенности, демографические условия и бюджет, каждый регион самостоятельно определяет, что такое […]
  • Приказ приема на работу образец заполнения Приказ о приеме на работу Факт принятия работника на работу фиксируется при помощи соответствующего приказа, который издается на основании подписанного между работником и работодателем трудового договора. Приказ о приеме на работу подготавливается и оформляется сотрудником кадровой или […]
  • Трудовой кодекс инвентаризация Что делать при недостаче при инвентаризации Недостача при инвентаризации – далеко не редкий случай. Это неприятное явление как для работников, так и для руководства компании. Существует множество аспектов оформления взыскания недостачи, а также составления самого документа. Очень важно […]
  • Вольск судебные приставы Вольск судебные приставы Адрес: 412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Водопьянова, д. 140, Время работы: Вт с 09:00 до 13:00, Чт с 13:00 до 18:00 Начальство Вольского МОСП Кирюхина Виктория Валерьевна В настоящее время в Вольском межрайнном отделе судебных приставов работают 27 […]