Меню

Договор подряда на монтаж отопления

Договор на монтаж систем отопления

на монтаж систем отопления

(Бурение, Инженерные Изыскания, Коммуникационные Сооружения), именуемое ниже Исполнитель, , действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить монтажные работы на строительном объекте Заказчика, расположенного по адресу: _______________________________________________________, с использованием материалов Исполнителя согласно обязательному Приложению №1, и в соответствии с рабочим проектом (предоставленным Заказчиком / или № проектного договора БИИКС), соблюдая требования действующих строительных норм и правил.

2. Стоимость работ, сроки выполнения и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой на выполнение монтажных работ и сметой на материалы (Приложение ) и составляет сумму в размере _________________________ рублей ______________________________.

2.2. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

· Комплектация материалов, оборудования и доставка на объект в течение 3-4 недель с момента подписания настоящего договора, при условии внесения аванса по договору с Заказчиком (в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора) и при обеспечении возможности разгрузки материалов и оборудования на объекте.

· Начало монтажных работ – 1-3 дня после комплектации объекта материалом и оборудованием, обеспечением (Заказчиком) строительной готовности объекта. Строительная готовность подтверждается предварительно согласованным выездом представителя Исполнителя на объект, с составлением соответствующего акта.

· Срок выполнения монтажных работ – 22 рабочих дня с момента начала работ. Может сдвигаться в зависимости от сроков поставки заказного оборудования, но не более 2-х месяцев.

· Срок выполнения пуско-наладочных работ – 3-5 дней после окончания монтажных работ.

2.3. Заказчик перед началом оплачивает 100% стоимости материалов и вносит аванс 50% стоимости работ, что составляет сумму в размере: _______________________ рублей.

2.4. Окончательный расчет по договору происходит в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ на основании Исполнительной сметы, которая составляется по факту выполнения монтажных, пуско-наладочных и возможных дополнительных работ согласно пункту 2.5.

2.5. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Приложением №1 настоящего договора, заключается соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору с двусторонним подписанием.

2.6. Настоящий договор действует с момента его подписания Исполнителем и Заказчиком до полного исполнения Сторонами договорных обязательств. Досрочное расторжение договора осуществляется по письменному согласию сторон или в ином порядке, предусмотренным Законодательством РФ.

3. Обеспечение условиями, материалами и оборудованием

3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению работ материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ.

3.2. Заказчик обязан обеспечить Исполнителю:

· приемку оборудования и материалов по перечню акта сдачи-приемки в дни поставки, предварительно согласованные сторонами;

· доступ во все помещения, где выполняется монтаж;

· освещенность всех рабочих участков;

· электроснабжение объекта, в количестве, необходимом для выполнения работ;

· температуру воздуха в рабочих помещениях не ниже +15 °С;

· беспрепятственный проход людей Исполнителя на территорию объекта;

· помещение для хранения материалов, используемых при выполнении работ;

· подачу воды питьевого качества для проведения гидравлического испытания систем;

· наличие топлива на объекте для проведения пуско-наладочных работ.

3.3. Заказчик обеспечивает пожарно-сторожевую охрану инструментов, материалов, оборудования и несет все риски пропажи, порчи и разукомплектации в периоды до начала монтажных работ согласно пункту 2.2., при отсутствии на объекте Исполнителя по описи передаваемых на ответственное хранение материалов и оборудования с двусторонним подписанием акта сдачи-приемки.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных

4.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 3-х дней с момента уведомления Исполнителем о готовности их к сдаче.

4.2. Сдача выполненных работ состоит из проведения гидравлического испытания систем и пуско-наладки оборудования.

4.3. Приемка работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя на объекте.

4.4. По результатам сдачи выполненных работ составляются соответствующие Акты. В случае возникновения у Заказчика претензий к качеству выполненных работ, эти претензии вносятся в Акт сдачи работ с указанием сроков их устранения.

4.5. Если обеспечить подачу топлива на объект к моменту проведения гидравлических испытаний не представляется возможным, то Акт выполненных работ составляется только на основании гидравлического испытания и производится окончательный расчет по договору. Исполнитель, в таком случае, обязуется выполнить пуско-наладочные работы в течение 3-х рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о наличии топлива на объекте.

4.6. При сдаче работ Исполнитель обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации смонтированных систем, а также о возможных последствиях несоблюдения соответствующих требований для самого Заказчика и других лиц.

5. Обязанности Исполнителя

Для выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязуется:

· готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные договором;

· качество выполнения всех работ в соответствии с рабочим проектом, действующими нормами и техническими условиями;

· соответствие поставляемых материалов и оборудования с рабочим проектом, указанным в пункте 1.1.;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

· в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства.

5.2. При полном завершении работ в 3-х дневный срок известить об этом Заказчика.

5.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.4. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды, безопасности строительных работ и снижению качества и эксплуатационных характеристик монтируемых систем.

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

6.1. Обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ перед началом работ Исполнителя для беспрепятственного производства работ по договору.

6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном в Разделе 2 настоящего договора.

6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6.4. Обеспечить канализационный слив в помещении котельной для технических нужд и на случай аварийных сбросов от предохранительной арматуры.

7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. В случае обнаружения дефектов, допущенных по вине Исполнителя, препятствующих нормальной эксплуатации объекта, Исполнитель обязан устранить их за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

7.2. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки работ.

7.3. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за сбой в работе смонтированных систем, порчу материалов и оборудования, вызванных нарушением правил эксплуатации.

7.4. Исполнитель не несет ответственность за порчу имущества и другие возможные последствия, возникновение которых возможно в результате невыполнения Заказчиком мероприятий согласно п.6.4. настоящего договора.

7.5. Исполнитель не несет ответственность за убытки Заказчика, вызванные в результате наступления гарантийного случая.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось средствами природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате непреодолимой силы, объекту работ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

9. Имущественная ответственность

9.1. Заказчик уплачивает Исполнителю за задержку приемки законченных работ, выполненных по настоящему договору свыше 5-ти дней со дня получения извещения Исполнителя о предъявлении их к сдаче — штраф в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены, а за задержку расчета за выполненные работы — пеню, в размере 0,1% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.2. Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику за окончание обусловленных договором работ после установленного срока по вине Исполнителя – штраф в размере 0,1 % от договорной цены просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% их стоимости.

10. Прочие условия

10.1. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон.

10.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения соглашения – в соответствии с действующим ГК РФ.

Договор подряда на монтаж отопления

Узнай стоимость ремонта

Ремонтные работы?

Почему клиенты выбирают нас?

Отопление и Ремонт

У нас самые выгодные цены!

Сборка отопления коттеджа имеет важные комплектующие. Все комплектующие отопления очень важны. Поэтому выбор всех частей монтажа нужно делать грамотно. Система отопления насчитывает, крепежную систему, расширительный бачок терморегуляторы, провода или трубы, фиттинги, циркуляционные насосы, радиаторы, автоматические развоздушиватели, механизм управления тепла котел отопления. На данной вкладке веб сайта мы попбробуем помочь определить для своей дачи необходимые узлы конструкции.

Договор на монтаж отопления образец

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.

Читайте так же:  Почтовый адрес следственного комитета рф

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.

1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.

Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

— данный объект необходимыми материалами и оборудованием;

— производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Известить Заказчика в 3-дневный срок о завершении работ по объекту.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Заказчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.

4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;

4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.

4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.

4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.

5.2. Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.

5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.

5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.

5.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ, подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Получателя, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

5.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ.

Если Заказчик не удовлетворены ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязан принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка, выполненных работ производится Заказчиком на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения этапа работ в течение 3 (трех) календарных дней или по объекту в целом. Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы.

6.3. Приемка завершенных работ осуществляется на основании акта приемки в эксплуатацию законченного объекта и при наличии согласований соответствующих надзорных органов.

6.4. Приемка объекта производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Получателем письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.5. Подрядчик должен передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки готового объекта один экземпляр исполнительной документации в составе определенном Заказчиком, согласно настоящему контракту. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

6.6. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7.1. Цена настоящего договора составляет 245618,54 (Двести сорок пять тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 54 коп.(с учетом НДС _____%) согласно смете.

7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:

— предоплата в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами настоящего договора;

— остальная сумма выплачивается в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).

7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Заказчика.

7.4. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусмотрена.

7.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего договора вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные настоящим договором объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:

— быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;

— поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.

8.3. Подрядчик гарантирует:

o Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СНиПами (ст.754 ГК), но в части не противоречащей действующему законодательству РФ.

o Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 24 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Томской области по данному вопросу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Читайте так же:  Компенсация диабета 2 типа

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:

Приложение № 1 — Смета;

Приложение № 2 — График выполнения работ;

Приложение № 3 — Копия лицензии Подрядчика с приложением перечня видов работ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Монтаж отопления (документация)

Устройство отопительной системы происходит, как правило, после того, как завершены основные строительные работы, но перед отделочными работами.

Наша компания предлагает своим клиентам лицензированные услуги монтажа отопительных систем любой сложности.

С чего начать монтаж отопления? Конечно, с составления проекта.

Проект отопительной системы

При строительстве дома с нуля, проект системы отопления является частью общего архитектурного проекта дома. В том случае, если вы перестраиваете дом или просто решили установить новую отопительную систему, без грамотного проекта вам не обойтись. Сегодня много компаний предлагают монтаж и проектирование систем отопления. Специалисты просчитают необходимую мощность системы, выберут подходящий тип устройства отопления, произведут подбор оборудования.

Проект системы отопления – основной документ, которым вы будете руководствоваться на всех этапах работ. Не стоит пытаться сэкономить на проектировании, оно убережет вас от ненужных расходов в дальнейшем. Предварительные расчеты вы может провести самостоятельно, но грамотное проектирование требует специальных знаний. Вот только часть документов и нормативов, которые должны быть учтены в проекте на монтаж отопления: СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2-3-79, СНиП 3.05.01-85.

Смета на монтаж системы отопления

На основании проекта составляется смета на отопительную систему. Она включает в себя все необходимые расходы:

  • Приобретение необходимого оборудования.
  • Проведение монтажных работ.
  • Пуско-наладочные мероприятия.

Смету составляют с учетом нормативов на длительность, стоимость, трудоемкость и материалоемкость необходимых работ. Такая смета называется инвесторской.

С этой сметой вы можете обратиться в несколько организаций, занимающихся установкой отопительных систем, для того, чтобы определиться, с кем из них заключать договор на монтаж отопления. Предложите потенциальным подрядчикам произвести собственный расчет стоимости определенного этапа работ, с учетом расценок их компании. Инвесторская смета на монтаж отопления позволит вам проконтролировать объем работ, запланированный потенциальным подрядчиком, количество необходимых материалов и мастеров. На этапе монтажа этот документ также пригодится. С его помощью вы сможете планировать расходы на работы и материалы.

Подрядная смета

После того, как вы заключите с выбранной вами организацией договор подряда на монтаж отопления, ее специалисты должны будут предоставить вам полную инженерно обоснованную смету. Она также как и проект, должна быть составлена с учетом всех нормативов и СНиП. Монтаж системы отопления в итоге будет производиться именно по ней.

В подрядной смете обязательно должно быть отражено следующее:

  • Наличие резервного оборудования.
  • Желаемый дизайн объекта.
  • Перспективы возможного развития теплоснабжения объекта.
  • Финансовые возможности заказчика.

Ввод системы в эксплуатацию

Договор на монтаж системы отопления должен включать в себя весь перечень работ, которые обязуется произвести подрядчик. При приеме работ и запуске системы, вы будете опираться именно на договор, а так же на акт на монтаж системы отопления, который должен заполнять подрядчик в процессе монтажа.

Прием работ, особенно в случае установки газового оборудования, должен производиться в присутствии представителей соответствующих организаций. Все установленное оборудование должно быть обязательно опробовано в действии и отрегулировано. Результатом проверки становится акт приемки системы отопления, который заполняется в трех экземплярах – для подрядчика, для заказчика и для контролирующей инстанции, и подписывается всеми сторонами.

Договор подряда на монтаж отопления

Официальный сайт
единой информационной системы
в сфере закупок

Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС,
сообщает о проведении регламентных работ
в период с 22:00 22.02.2019 по 12:00 23.02.2019

В настоящий момент Вам доступны:

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ростовского областного суда от 06 мая 2013 г. по делу N 33-5556/2013 (ключевые темы: системы отопления — договор подряда — проведение экспертизы — приобретение материалов — оплата услуг представителя)

Апелляционное определение СК по гражданским делам Ростовского областного суда от 06 мая 2013 г. по делу N 33-5556/2013

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда

председательствующего судьи Шинкиной М.В.,

судей Минасян О.К., Лукьянова Д.В.,

при секретаре Резниковой М.Ю.,

заслушав в открытом судебном заседании по докладу судьи Лукьянова Д.В. дело по апелляционной жалобе Денисовой В.Н. на решение Аксайского районного суда Ростовской области от 12 февраля 2013 года,

Денисова [ФИО]1 обратилась в суд с иском к Головину [ФИО]2 о взыскании денежных средств, ссылаясь на то, что 5 мая 2011 года между сторонами заключен договор на монтаж N779, согласно которому ответчик принял обязательство по выполнению работ по монтажу системы отопления, водопровода и канализации в принадлежащем истцу нежилом помещении, расположенном по адресу: АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН Стоимость работ с учетом материалов составила 618872 руб. В соответствии с условиями договора подрядчик производит закупку материалов, следит за качеством приобретаемых материалов, согласовывает с истцом качество приобретаемых материалов. На приобретение материалов истцом переданы ответчику денежные средства в сумме 315000 руб. Ответчик не предоставил истцу документов, подтверждающих стоимость приобретенных материалов, а также сертификаты качества и документы, отражающие происхождение материалов. После частичного выполнения работ истец обратилась к ответчику с требованием приостановить их, поскольку ее не устроило качество работ и используемых материалов. Денисова В.Н. обратилась к Головину О.С. с просьбой заменить некачественные материалы и выполнить монтажные работы в соответствии с требованием СНиП. После того как истец предложила ответчику демонтировать уже выполненную работу, забрать материалы и вернуть уплаченные денежные средства, он перестал общаться с истцом.

Денисова В.Н. с целью установления значимых обстоятельств была вынуждена обратиться к специалисту Бюро экспертиз ООО «Открытый мир», согласно заключению которого выполненные ответчиком работы не соответствуют нормам СНиП. Устранить недостатки работ возможно только путем полного демонтажа установленных конструкций.

Ответчик в добровольном порядке не исполнил требования истца о возврате уплаченной суммы, в связи с чем она с учетом уточненных исковых требований просила суд взыскать с ответчика денежные средства, переданные для приобретения материалов, в сумме 315000 руб., расходы по оплате демонтажных работ в сумме 9000 руб., расходы по проведению экспертизы 30000 руб., расходы по оплате юридических услуг.

Решением Аксайского районного суда Ростовской области от 12 февраля 2013 года в удовлетворении исковых требований Денисовой В.Н., отказано. С нее в пользу ООО «Независимая экспертно-оценочная организация «Эксперт» взысканы расходы на проведение экспертизы в сумме 20000 руб.

Денисова В.Н. не согласилась с вынесенным решением, подав апелляционную жалобу, ставит вопрос об отмене незаконного и необоснованного решения, просит принять по делу новое решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Апеллянт ссылается на пункты 2 , 5 статьи 720 ГК РФ и считает, что представленное ею в материалы дела экспертное заключение ООО «Открытый мир» является допустимым доказательством, поскольку оно заказано, получено и представлено в суд в установленном законом порядке. При этом в суде не установлено нарушение какого-либо закона или правил при проведении указанного исследования.

Апеллянт не согласна с выводом суда о невозможности провести экспертное заключение при произведенном демонтаже, указывая на то, что истец в целях исключения простоя работ и прекращения нарушения прав была вынуждена отказаться в одностороннем порядке от исполнения со своей стороны договора подряда, за свой счет произвести демонтаж, провести экспертизу работ и подать иск в суд в защиту нарушенных прав.

По мнению апеллянта, показания эксперта-свидетеля [ФИО]3 и свидетеля [ФИО]4, заключение ООО «Открытый мир» подтверждают факт производства ответчиком работ с нарушением СНиП, необходимость полного демонтажа, и в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 723 ГК РФ право истца на отказ от исполнения договора подряда и взыскание понесенных убытков.

В заседание судебной коллегии ответчик не явился, о месте, времени рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом и заблаговременно, доказательств уважительности причин неявки не представил; судебная коллегия признала возможным рассмотреть жалобу в отсутствие указанного лица в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 167 , пункта 1 статьи 327 ГПК РФ.

Читайте так же:  Образец приказа на отчисление студентов

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав апеллянта и его представителя, просивших решение суда отменить и удовлетворить требования, судебная коллегия приходит к следующему.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 723 , 740 , 745 ГК РФ и пришел к выводу, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих обоснованность исковых требований. Представленное истцом заключение эксперта ООО «Открытый мир» суд первой инстанции не принял в качестве допустимого доказательства, поскольку на момент заключения между истцом и ООО «Открытый мир» договора на оказание экспертных услуг (22 августа 2011 года) и проведения исследования экспертом указанной организации система отопления уже была демонтирована.

С данными выводами судебная коллегия не может согласиться по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела и не оспаривалось сторонами, 5 мая 2011 года между истцом и ответчиком заключен договор на монтаж N779, согласно которому заказчик (Денисова В.Н.) поручает, а подрядчик (Головин О.С.) обязуется выполнить работу по монтажу системы отопления, водопровода, канализации в принадлежащем истцу нежилом помещении, расположенном по адресу: АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН При этом подрядчик принял на себя обязательство произвести по поручению заказчика закупку материалов, следить за качеством приобретаемых материалов, согласовывать с заказчиком качество приобретаемых материалов. Согласно приобщенной к договору смете стоимость материалов составляет 485872 руб., стоимость работ 130000 руб. (без штробовки), транспортные расходы 3000 руб., а всего 618872 руб. Для приобретения материалов истец передала ответчику денежные средства: 7 мая 2011 года 180000 руб., 19 мая 2011 года 80000 руб., 19 мая 2011 года передано через третье лицо 55000 руб., что Головиным О.С. не оспаривалось.

Учитывая существо спорных правоотношений, судебная коллегия находит необходимым при разрешении спора применить положения главы 37 ГК РФ.

В силу положений статей 702-704 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков ( пункт 3 статьи 723 ГК РФ). При этом бремя доказывания наличия таких недостатков, обладающих признаками существенности и неустранимости, возложено в данном случае на заказчика.

В силу статьи 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

Согласно пункту 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В обоснование своих требований истцом представлено заключение эксперта N83 ООО «Открытый мир». При этом из материалов дела видно, что первично Денисова В.Н. обратилась в экспертное учреждение 9 августа 2011 года, оплатив вызов эксперта в сумме 3000 руб. После предварительного осмотра объекта исследования Денисова В.Н. 16 августа 2011 года произвела оплату за выезд эксперта для повторного обследования объекта. В ходе выполнения данного поручения экспертом зафиксированы произведенные ответчиком работы в принадлежащем истцу помещении, отобраны образцы материалов для исследования. О производстве указанных действий ответчик извещался телеграммой. С учетом изложенного судебная коллегия находит, что Денисова В.Н., начиная с 9 августа 2011 года, до демонтажа произведенных ответчиком работ приняла меры к выполнению обязанности, установленной пунктом 5 статьи 720 ГК РФ. Указанные обстоятельства нашли свое отражение в заключении эксперта N83 ООО «Открытый мир», а также подтверждаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей.

Согласно выводам указанного экспертного заключения смонтированная внутренняя разводка системы отопления из металлопластиковых труб для дальнейшего замоноличивания в стяжку полов в доме АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН не соответствует строительным нормам: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб». Согласно выводам эксперта при производстве работ допущен грубейший брак, для устранения которого необходимо произвести работы по демонтажу с последующим новым монтажом системы отопления в соответствии со строительными нормами и правилами.

Указанное доказательство, вопреки положениям статьи 56 ГПК РФ, стороной ответчика не опровергнуто. Сведений о получении данного доказательства с нарушением закона материалы дела не содержат, в связи с чем суд первой инстанции неверно признал данное экспертное заключение недопустимым доказательством. Доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами. Таких обстоятельств для признания недопустимым доказательством заключения эксперта N83 ООО «Открытый мир» материалы дела не содержат.

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из материалов дела видно, что на закупку строительных материалов для производства работ истец передала ответчику 315000 руб. Для ликвидации последствий произведенных ответчиком некачественных работ истец понесла расходы по оплате демонтажа в сумме 9000 руб., что подтверждается приобщенными к делу копиями договора подряда и квитанции к приходному кассовому ордеру (л.д. 16,17). До обращения в суд истцом понесены расходы по оплате экспертных услуг в сумме 30000 руб.(л.д. 12-14). Указанные денежные средства подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В силу правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 20.10.2005 N 355-О обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя. Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

С учетом изложенного с ответчика пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг представителя в сумме 20000 руб.

Руководствуясь совокупностью положений части 2 статьи 85 , части 1 статьи 96 , статьи 98 ГПК РФ и разрешая вопрос о распределении судебных расходов, судебная коллегия находит необходимым рассмотреть ходатайство экспертного учреждения ООО «Независимая экспертно-оценочная организация «Эксперт» и взыскать в его пользу с Головина О.С. стоимость проведения назначенной по ходатайству ответчика судебной строительно-технической экспертизы в размере 20000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 328 — 330 ГПК РФ, судебная коллегия

решение Аксайского районного суда Ростовской области от 12 февраля 2013 года отменить. Принять новое решение, которым взыскать в пользу Денисовой [ФИО]1 с Головина [ФИО]2 денежные средства, переданные для приобретения материалов, в сумме 315000 руб., расходы по оплате демонтажных работ в сумме 9000 руб., расходы по проведению экспертизы 30000 руб., в счет оплаты услуг представителя 20000 руб., всего 374000 руб.

Взыскать в пользу ООО «Независимая экспертно-оценочная организация «Эксперт» с Головина [ФИО]2 расходы на проведение экспертизы 20000 руб.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Читайте так же:

  • Требования к качеству заправок ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ПТИЦЫ И ДИЧИ Поверхность тушек птицы должна быть чистая, без остатков перьев и "пеньков", без слизи, сухая, жир бледно-желтый, клюв блестит. Допус­каются незначительные ожоги кожи, два-три пореза кожи длиной не более 2 см. Цвет и […]
  • Как получить налоговый вычет за квартиру 2012 Налоговый вычет при покупке квартиры: рассчитываем по-новому Став счастливым обладателем квартиры, нет-нет да и задумываешься о немалых потраченных средствах. А ведь часть из них можно вернуть, получив имущественный налоговый вычет (подп. 3-4 п. 1 ст. 220 НК РФ). В 2013 году были внесены […]
  • Приказ фстэк 21 от 11022019 Нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, нормативные и методические документы и подготовленные проекты документов по технической защите информации Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2013 г. N […]
  • Белгород страхование осаго ОСАГО в Белгороде Список страховых компаний в Белгороде, которые оказывают страховую услугу 'ОСАГО'. Обязательный для всех полис ОСАГО сегодня можно получить в разных страховых компаниях. И хотя многие не придают этому факту большое значение, практика показывает, что от выбора компании […]
  • Когда сдается транспортный налог Когда сдается бухгалтерский баланс (сроки, нюансы)? Как часто нужно сдавать баланс В настоящее время государство требует представлять баланс только 1 раз в год: в любой подходящий день с 1 по 31 марта. Такие сроки сдачи бухгалтерского баланса указаны и в бухгалтерском (п. 2 ст. 18 закона […]