Меню

Договор на расчистку участка

Договор подряда на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)

ДОГОВОР N _____ на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по расчистке земельного участка площадью __________ с кадастровым номером __________, план которого с указанием границ приведен в Приложении N ____, от лесных насаждений, что включает в себя следующие виды работ: ______________ (например, раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка земельного участка), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке территории от лесных насаждений в следующие сроки:

1.2.1. Дата начала работ: «___»_________ ___ г.

1.2.2. Промежуточные сроки — «__»___________ ____ г.

1.2.3. Дата окончания работ: «___»_________ ___ г.

1.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

1.4. Стороны согласовали следующие требования к качеству результатов работ:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______________ с момента получения задания Заказчика приступить к выполнению работ и выполнить работы в срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора.

2.1.2. Выполнить работу своими силами, с использованием собственных технических средств.

2.1.3. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.4. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

2.1.5. В течение __________ дней со дня подписания акта выполненных работ вывезти за пределы земельного участка принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также мусор и отходы, оставшиеся после выполнения работ.

2.1.6. В срок __________ с момента __________ предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика, в котором должны быть указаны следующие сведения: ______________ (требования к выполняемым работам, объем работ, требования к качеству работ).

2.2.2. Обеспечить Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору следующие условия: _________________________.

2.2.3. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на земельный участок.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного подп. 2.1.1 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.3.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

2.4.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.5. После выполнения работы по настоящему Договору стороны подписывают акт выполненных работ. При наличии претензий к выполненным работам Заказчик указывает об этом в акте и согласовывает с Подрядчиком порядок и сроки их устранения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работы составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Заказчик обязуется уплатить стоимость работы в следующем порядке: _______________ в следующие сроки: _______________.

3.3. Оплата производится на основании оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения сроков расчистки территории от лесных насаждений, установленных в п. 1.2 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _________ (__________) рублей за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Стороны обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать все разногласия и споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору.

5.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

6.2. Изменение Договора производится по соглашению Сторон, составляемому в письменной форме и подписываемому обеими Сторонами настоящего Договора.

6.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.5.1. План земельного участка с указанием границ (Приложение N _____).

6.5.2. Задание Заказчика (Приложение N _____).

6.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

ДОГОВОР
на расчистку территории от лесных насаждений (раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка площади)

дата и место подписания

___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем»Подрядчик», в лице , действующ__ на основании (должность, ФИО)___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по расчистке земельного участка площадью __________ с кадастровым номером _________________, план которого с указанием границ приведен в Приложении N _________________, от лесных насаждений, что включает в себя следующие виды работ: ______________ (например, раскорчевка, удаление порубочных остатков, планировка земельного участка), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Требования Заказчика к выполнению работ приведены в Задании (Приложение N _____).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______________ с момента получения задания Заказчика приступить к выполнению работ и выполнить работы в срок __________ с момента их начала.

Читайте так же:  Пакет документов для получения лицензии на медицинскую деятельность

2.1.2. Выполнить работу своими силами, с использованием собственных технических средств.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.4. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

2.1.5. В течение __________ дней со дня подписания акта выполненных работ вывезти за пределы земельного участка принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также мусор и отходы, оставшиеся после выполнения работ.

2.1.6. В срок __________ с момента __________ предоставить Заказчику оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика, в котором должны быть указаны следующие сведения: ______________ (требования к выполняемым работам, объем работ, требования к качеству работ).

2.2.2. Обеспечить Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору следующие условия: _________________________.

2.2.3. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на земельный участок.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного подп. 2.1.1 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.5. После выполнения работы по настоящему Договору стороны подписывают акт выполненных работ. При наличии претензий к выполненным работам Заказчик указывает об этом в акте и согласовывает с Подрядчиком порядок и сроки их устранения.

2.6. При наличии недостатков в выполненной работе Заказчик вправе:
— потребовать уменьшения установленной цены Договора;
— потребовать устранения недостатков в разумный срок;
— в случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работы составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Заказчик обязуется уплатить стоимость работы в следующем порядке: _______________ в следующие сроки: _______________.

3.3. Оплата производится на основании оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае, если результат переговоров не будет достигнут — в судебном порядке по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

4.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

4.5.1. План земельного участка с указанием границ (Приложение N _____).

4.5.2. Задание Заказчика (Приложение N _____).

4.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

Тщательная расчистка участка (делянки) – залог долговечности возведенных на ней объектов

Прежде чем начать работы по строительству на специально отведенном для этого участке зданий любого типа, тот непременно должен быть приведен в порядок. Его территория подлежит очистке от зеленых насаждений (деревьев, кустов, пней), и лишь после этого наступает этап предварительной разметки под застройку.

Проводить расчистку самостоятельно довольно накладно в финансовом смысле, ведь для этого требуется наличие дополнительной рабочей силы и спецтехники. Кроме того, такая работа должна выполняться быстро, аккуратно и грамотно, а значит, потребуются специалисты, не понаслышке знающие все нюансы этого дела. Обладающие соответствующими навыками и опытом работы. Таковыми как раз и являются служащие нашей компании.

Выбирая подрядчиков для расчистки дачного участка, или делянки под застройку советуем обратить внимание на следующее:

  • Количество сотрудников у компании подрядчика;
  • Квалификацию работников;
  • Опыт работы;
  • Сколько времени компания находится на рынке;
  • Наличие собственной спецтехники;
  • Наличие договора на услуги.

Плюсы сотрудничества с нами

Обратившись к нам в компанию, вы сможете решить комплекс проблем. Судите сами: расчистка земельной делянки собственными силами может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, мы же эту работу проводим максимально быстро т.к. имеем в штате профессиональных специалистов, необходимую для полноценной работы специальную технику (пилы, дробилки, экскаваторы). Итак, первым плюсом является то, что вы выигрываете во времени, а как известно время — деньги.

Преимущества, которыми мы гордимся уже 8 лет

Уделяем особое внимание сохранности вашего имущества.

По-честному, всегда стараемся назвать точную цену услуги.

Заключаем официальный договор (ответственность, сроки и стоимость работ).

Многолетний опыт позволяет выполнить все работы максимально аккуратно и качественно.

Солидный парк профессионального оборудования дает нам преимущество в скорости выполнения заказов.

Применяя фирменную экипировку и инструмент мы максимально аккуратно выполняем свою работу.

Надежные рабочие руки. В штате нашей компании работают настоящие профессионалы, опытные и квалифицированные рабочие, так что следующий пункт экономии – в рабсиле. Опять же, если клиент не частник, желающий выкорчевать свой собственный дачный участок, а, например, небольшая строительная компания, то можно взять во внимание то, что заказывая расчистку участка под ключ у нас вам не придется покупать дорогостоящую необходимую для проведения подобных работ спецавтотехнику – в автопарке нашей компании уже имеется вся нужная для работы техника.

У нас есть все необходимое оборудование для валки деревьев, корчевки пней и расчистке вашего участка!

Факторы, влияющие на формирование стоимости услуги «Расчистка участка от деревьев под ключ»

Итоговая стоимость расчистки участка зависит от нескольких параметров. Главными из них являются первичное (изначальное) состояние предлагаемой к расчистке территории, величина занимаемой ею площади, кол-во стволов на участке, наличие путей для подъезда спецтехники и собственно перечень необходимых для подготовки делянки под застройку работ.

Учитывая все вышеупомянутые факторы, мы озвучиваем вам предварительную цену на работы. Предварительную потому, что в некоторых случаях стоимость может быть изменена. Не всегда со слов (не видя объекта своими глазами) можно точно определить полный фронт работ. Окончательную стоимость мы устанавливаем и согласовываем с вами после выезда нашего специалиста на участок, осмотра территории, личного общения с заказчиком.

Разновидности подготовительных работ на участке

Комплекс работ по очистке территории включает в себя:

  • Валку/рубку с последующим удалением деревьев и кустов;
  • Измельчение древесных остатков после вырубки;
  • Вывоз порубочных остатков (и утилизация);
  • Выкорчевку пней;
  • Сбор, уничтожение и вывоз хозяйственно-бытовых отходов (опционально);
  • Удаление больших булыжников и валунов (опционально);
  • Демонтаж имеющихся на участке зданий и сооружений, включая их фрагменты (опционально);
  • Обрезка веток;

Дополнительно мы можем провести омолаживающую, санитарную либо формовочную обрезку деревьев, распил их на дрова, стрижку кустарников, кронирование деревьев, вспашку земли.

Если вам потребуются консультации дендрологов, арбористов – они работают у нас в штате и способны провести любую экспертизу и дать совет в случае необходимости.

Заказать расчистку участка от деревьев под ключ — разумное решение! Вы сэкономите время, деньги, силы, техсредства.

Единый многоканальный телефон

Телефон для WhatsApp / Viber

Расчистка земельного участка под строительство

На фото: до расчистки

На фото : После расчистки

Расчистка участка от заполонивших его деревьев и «дикого» кустарника – первое, с чем сталкивается покупатель земельного надела за городской чертой. Привести в порядок заброшенную землю, расчистить участок под строительство дома или дачи – нелегкий труд даже для самого домовитого хозяина. Это именно тот случай, когда уместно прибегнуть к помощи профессионалов, заключив договор на расчистку территории.

Какие услуги по расчистке стоит заказать

Услуги по расчистке участков обычно включают целый комплекс работ, которые специалисты готовы быстро выполнить с применением специальной техники. Как правило, в перечень входят:

Расчистка земельного участка – быстро и по доступным ценам!

  • Демонтаж ветхих и ненужных покупателю строений.
  • Обрезка или валка деревьев (при желании – с распилом на дрова).
  • Удаление кустарника.
  • Покос травы.
  • Вывоз камней и мусора.
  • Корчевание и дробление пней.
  • Выравнивание и расчистка территории под строительство дома.

Профессиональные услуги по расчистке бывают востребованы в случае продажи участка: так можно быстро придать ему товарный вид, что самым непосредственным образом повлияет на цену.

С чего начинается расчистка дачного участка

Расчистка земельного участка – быстро и по доступным ценам!

Перед расчисткой вашего земельного надела специалисты обязательно составят четкий план работ. Стоит учесть, что не стоит хвататься за всё сразу: от этого, скорее всего, не будет никакого толка. Определите, для чего в первую очередь будет использоваться участок. Если на первом этапе планируется строительство дома, то можно ограничится подготовкой места строительства и площадки вокруг него, оставив на потом устройство огорода или газона.

Читайте так же:  Вступить в собственность претензии

Первое, с чего предлагают начать специалисты компании «Дачный уют» – удаление и вывоз мусора. Наши специалисты оперативно справятся с поставленной задачей и очистят участок от мусора.

После того, как мусор убран, нужно приступать к борьбе с зарослями. Удаление деревьев и кустарников не составит труда если за дело возьмутся профессионалы. Если необходимо избавится от сорняка, то крупные сорняки удаляются вместе с дерном, и удобнее всего делать это с помощью мотоблока-культиватора, который измельчает дерн и перемешивает его с почвой. Но бывалые дачники знают: если не удалить сорняки вместе с их корневой системой, бороться с ними можно годами. Специалисты «Дачного уюта» в полной мере изучили все этапы очистки участка от сорняков в любое время года и смогут помочь привести в порядок ваш участок на любом этапе работ.

Приступая к расчистке территории от древесно-кустарниковой растительности, опытные специалисты нашей компании знают: стоит запастись специальным инструментом для обрезки веток, лопатой или ломом – для выкорчевывания корней (без последнего не обойтись – если в земле останутся корни, кусты очень быстро снова пустят побеги). А в сложных случаях потребуется помощь эксквавтора-погрузчика.

Подумайте, стоит ли удалять и пускать на дрова абсолютно все растущие на участке деревья. Возможно, в процессе нелегких работ по расчистке участка вам захочется отдохнуть в тени?

Избавиться от молодых тонких деревьев несложно, имея под рукой пилу или топор. А вот для валки толстых и высоких лучше непременно стоит заказать услуги специалистов. Тем более если вокруг – соседские участки и строения. К тому же мало спилить дерево — нужно еще корчевать пни, а это для неподготовленного человека довольно непростая задача. И понятно, что этот этап работ лучше всего осваивать с участием компаний, которые не раз выполняли работы по валке деревьев и удалению кустарника.

Стоимость выполнения работ, рублей

Договор подряда на выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий/расширение просек (кроме расчистки трасс методом химической обработки)

на выполнение работ по расчистке трасс воздушных линий/расширение просек

(кроме расчистки трасс методом химической обработки)

Санкт-Петербург «___»________ 200___ г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем — Заказчик, в лице ______________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем — Подрядчик, в лице ___________________________________________________________________________, дей­ствующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» __________ _________ г. № ________, [1] заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными силами на объекте работы по расчистке трасс воздушных линий _____кВ [2] ______________________________________ электрических сетей, ___________________________________________________ [3] .

1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3. Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение ).

1.4. Стоимость Работ по настоящему Договору определена Расчетом договорной цены (Приложение ).

2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является предельной ценой и в соответст­вии с Расчетом договорной цены, составляет __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.), в том числе НДС ( __ %) __________ руб. ___ коп. (___________________________ руб. ____________ коп.).

2.2. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема выпол­ненных работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.

2.3. Текущая стоимость работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами актов о приемке выполненных работ с использованием к прямым затратам по базовым сметным ценам соответствующих коэффициентов (индексов) и показателей затрат.

2.4. Если в процессе производства работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных в Техническом задании, Подрядчик должен своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.5. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ:

а) в случае включения в акты выполненных работ завышенных объемов работ или невыполненных работ;

б) в случае неправомерного применения Подрядчиком коэффициентов (индексов);

в) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных работ.

2.6. Согласованные в Договоре объемы работ и стоимость Работ являются окончательными и изменению не подлежат, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

3.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в том числе выполнить организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в соответствии с разделами 2, 12 и п. 4.15.64 Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности при эксплуатации электроустановок). ПОТ РМ.

3.2. Принять с участием Подрядчика законченные Работы.

3.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в сроки, установленные настоящим Договором собственными силами, иждивением Подрядчика или с привлечением субподрядчиков при условии уведомления Заказчика и предоставлении информации, подтверждающей положительную деловую репутацию и возможность выполнения работ субподрядчиком.

4.2. Нести полную ответственность до момента окончания Работ за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком. Организовать безопасное выполнение работ в соответствие с п. п. 4.15.63, 4.15.65-4.15.71, 12.3, 12.7 Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности при эксплуатации электроустановок). ПОТ РМ .

4.3. Состояние трассы воздушных линий после расчистки по всей ширине просеки должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также требованиям, изложенным в Техническом задании.

4.4. Сдать Заказчику законченные Работы на Объекте.

4.5. Устранить за свой счет все недостатки выполненных работ в сроки, указанные в двухстороннем акте о недостатках выполненных работ.

4.6. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты (указывается адрес электронной почты курирующего исполнение договора лица со стороны Общества) в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчика обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Подрядчику письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соот­ветствии с настоящим разделом и Графиком производства работ (Приложение к настоящему Договору).

5.1.1. Начало Работ: не позднее «__» __________ _________ г.

5.1.2. Окончание Работ: не позднее «__»__________ _________ г.

5.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является ______________________ ____________________________________________________ или лицо, им назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ________________________ ____________________________________________________или лицо, им назначенное.

6.3. Подрядчик после выполнения каждого этапа работ, определенного Графиком производства работ /(приложение №3 к настоящему Договору), в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполнения работ и соответствующую исполнительную документацию. В случае не предоставления актов сдачи-приема выполненных работ в указанный срок, этап считается невыполненным, и Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в соответствии с п.8.1. настоящего Договора.

6.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения указанной в п. 6.3. настоящего Договора документации обязан подписать ее и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

Перечень недостатков и сроки их исправления оформляются двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

Выполнение, предъявленное и принятое в соответствии с Графиком производства работ формами КС-2, является этапом работ при условии документального подтверждения формами КС-2, КС-3 и Локальными сметами.

6.5. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения Работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ и выставляемых счетов-фактур не позднее 90 (девяноста) календарных дней за вычетом 10(десяти)% от стоимости выполненных работ (сумма резервирования).

Читайте так же:  Гарант договор займа

Сумма резервирования подлежит оплате при окончательном расчете с Подрядчиком за выполненные и принятые Работы по Договору в целом после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.

7.2. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

7.3. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке платежными поручениями.

7.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором (в том числе – нарушения сроков выполнения работ по определенному этапу), Заказчик имеет право начислить Подрядчику (как в полной сумме, так и частично) пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Подрядчиком условий Договора.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все недостатки, возникшие в процессе выполнения Работ и выявленные в соответствии с п. 6.4. Договора, в течение 10 (десяти) дней, если меньший срок не будет согласован Сторонами.

В том случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранил до­пущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 30 % стоимости Работ по устранению недостатков.

8.3. За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоя­щему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

8.4. Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке (простым письменным уведомлением) уменьшить размер штрафных санкций (до нуля), которые она имеет право начислить другой Стороне, а также срок их начисления. При этом такие уведомления будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с даты, указанной в уведомлении, и Договор будет действовать в части, не противоречащей таким уведомлениям.

8.5. В случае повреждения или нарушения нормальной работы оборудования Заказчика, произошедшего по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

8.6. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

8.7. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

8.8. Стороны несут ответственность за нарушение требований и норм по охране труда, пожарной и экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне­ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «__» __________ _________ г. [4]

10.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

10.3. Основаниями для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, помимо предусмотренных п. 9.1. настоящего Договора, являются:

— просрочка Заказчиком оплаты выполненных по настоящему Договору Работ на срок свыше 90 календар­ных дней;

— просрочка Подрядчиком начала исполнения настоящего Договора, либо выполнение Работ настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

— просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ на срок свыше 30 календарных дней;

— возбуждение в отношении Подрядчика процедуры банкротства или лишение Подрядчика лицензии, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Договору;

— отступления Подрядчика от условий Договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 10 (десяти) дней, либо являются существенными или неустранимыми.

10.4. Сторона, принявшая решение об отказе от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомле­ние другой Стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока отказа с обоснованием причин отказа.

1 1 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

1 1 .1. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно обеспечиваться

безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика банковской гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору (далее «Банковская гарантия»), которая должна быть представлена Подрядчиком.

1 1 .2. Банковская гарантия должна быть предоставлена:

— в случае, если сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Договору составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и более. Размер банковской гарантии равен 10(десяти)% от суммы, подлежащей оплате Заказчиком по Договору. Срок действия банковской гарантии – срок действия Договора плюс 3(три)месяца;

— в случае полного или частично авансирования по Договору, если сумма аванса превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Размер банковской гарантии равен сумме аванса. Срок действия банковской гарантии – срок закрытия аванса плюс 3(три) месяца.

11. 3 . Банковская гарантия предоставляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора или соглашения внутри Договора.

1 1 . 4 . В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, без компенсации подрядчику каких-либо затрат и убытков.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Срок для рассмотрения возможных претензий по Договору — 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

13.4. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одина­ковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

13.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

____________________________, ИНН _________________КПП__________________.

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО ________________________________, ОКОНХ ___________________________.

Адрес по учредительным документам: __________, фактический адрес: ____________, тел./факс _____,

р/с _____________________________в ________________________________________;

к/с ___________________________________________, БИК _______________________.

ОКПО _______________________________, ОКОНХ ____________________________.

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок с даты изменения.

1. Техническое задание.

2. Расчет договорной цены.

3. График производства работ.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

_________ /_____________/ _________ /_____________/

[1] Слова, выделенные курсивом, указываются в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры.

[2] Указать параметры ВЛ

[3] При необходимости указать иной вид работ

[4] Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости.

Читайте так же:

  • Требования табель у Составление табеля учёта рабочего времени по формам Т-12 и Т-13 Табель учёта рабочего времени предназначен для внесения сведений о фактически отработанном сотрудниками организаций времени. Надо сказать, что бланк табельного учета не является строго обязательным – в принципе, он может […]
  • Разрешение на временное проживание как выглядит Разрешение на временное проживание РВП — разрешение на временное проживание. Является первой ступенью на пути получения гражданства РФ. Подавать документы на РВП можно имея распространенные основания, такие как: Свидетельство переселенца брак с гражданином России рождение на […]
  • Нотариус киров юго-запад Нотариусы, ЮГО-ЗАПАД, Екатеринбург Нотариус Минина Людмила Александровна (343) 235-87-33 Екатеринбург, Верх-Исетский район, ЮГО-ЗАПАД, ул. Белореченская, д.8 Нотариус Проскуряков Павел Сергеевич (343) 212-80-02 Екатеринбург, Верх-Исетский район, ЮГО-ЗАПАД, ул. Посадская, д.77 Нотариус […]
  • Заявление о выплате пособия по сокращению Образец заявления на выплату пособия по сокращению за второй месяц и особенности его оформления При увольнении работника в связи с сокращением численности или штата, работодатель обязан выплатить бывшему сотруднику выходное пособие в размере его среднего месячного заработка (согласно […]
  • Узаконить расширение дома Узаконить расширение дома Узаконить расширение дома Главная   /  Статьи   /   Узаконить расширение дома Узаконить расширение дома Верховный суд разъяснил, как правильно узаконить пристройку Градостроительные ограничения, препятствующие новому строительству или […]