Меню

Договор на заливку фундамента

Оглавление:

Договор на фундамент

Договор подряда на строительство фундамента

г. Чухлома « »____________20___ г

Иванов Евгений Олегович именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и ______________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Иванов Е. О. принимает на себя функции Подрядчика по строительству фундамента дома Заказчика.

Строительство ведется на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу:

Строительство ведется по согласованному сторонами проекту , предоставленному Подрядчиком(согласованным эскизам) жилого (садового) дома.

Краткая характеристика фундамента : _____Фундамент ленточный мелкозаглубленный монолитный, заглубление 60 см(в том числе 20см песчаная подушка), цокольная часть 40-50см, ширина ленты фундамента 40см

Срок завершения строительства и сдачи фундамента дома Заказчику

10 дней с момента подписания настоящего договора ______________

Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков строительства при отсутствии подъезда грузовой техники к участку Заказчика.

3.1 Стоимость строительства фундамента жилого дома составляет ____________________________________________________________________рублей.

3.2 Заказчик вносит предоплату в сумме ____________________________________________________________________рублей

в момент подписания настоящего договора .

3.3 Остаток выплачивается после завершения оговоренных работ в течение 1 рабочего дня

3.4. Общая стоимость стройматериалов и услуг, на период действия договора является

Фиксированной и изменению не подлежит.

4.1 Подрядчик обязуется:

— построить в соответствии с согласованным проектом и передать Заказчику по акту приема работ фундамента дома.

— устранять за свой счет скрытые дефекты, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока – один год.

-сдать выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи.

4.2 Заказчик обязуется:

— обеспечить подъезд грузовому автотранспорту к месту производства работ

— указать место установки фундамента на земельном участке

— принять выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи.

— уплатить денежные средства в размере и срок, указанные в разделе 3 настоящего договора .

4.3 Заказчик имеет право:

— Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную

площадку в любое время производства работ.

5. Особые условия

5.1 Любые дополнительные работы, не прописанные в договоре и произведенные по

соглашению сторон рабочими Подрядчика и Заказчиком ,оплачиваются Заказчиком

5.2 Подрядчик вправе прекратить или приостановить производство работ из-за погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на качестве выполняемых работ.

5.3 Заказчик оплачивает дополнительные расходы Подрядчика, возникшие из-за невыполнения п.4.2.

6. Ответственность сторон

6.1 Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом непреодолимой силы, включая пожар, ураган, наводнение землетрясение и другие стихийные бедствия, войну и военные действия, забастовки, распоряжения и постановления государственных и правительственных органов, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Отношения Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Паспорт выдан ______________________________серия________ номер__________

Адрес по прописке ________________________________________________________

ПОДРЯДЧИК _______ ЗАКАЗЧИК_______

Приложение №1 к Договору №__

от « ___ » ________________ 20__г.

Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1.

В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят:

— разметка фундамента под проект дома;

— копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены глубиной 60 см. и шириной 40 см.+ цоколь 40см.

— засыпка и утрамбовка песчаной подушки высотой 20 см.;

— устройство и укрепление опалубки из обрезной доски 25-150 мм;

— устройство продувочных отверстий;

— вязка арматурного каркаса из арматуры диаметром 10 мм;

— заливка готового бетона марки М 300 миксерами;

— разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню.

В стоимость материалов входит:

Бетон М-300 с доставкой миксером, арматура d=10, обрезная доска, песок, гвозди,

вязальная проволока, рубероид, труба d=150.

Подрядчик________/Иванов Е.О./ Заказчик___________/___________/

Приложение №2 к Договору №

Подрядчик__________/Иванов Е.О./ Заказчик_______/____________/

Договор на заливку фундамента

Организует место проживания бригады до 4 человек, осуществляющей сборку фундамента дома, с возможностью поддержания в нем температуры до +18С, на период исполнения настоящего договора с момента доставки материалов на участок до подписания акта приема-сдачи. 4.5. Обеспечивает снабжение объекта электричеством мощностью до 2 кВт, до 8 часов в дневное время суток. Иное – оговаривается дополнительным соглашением. 4.6. Обеспечивает беспрепятственный доступ Подрядчика на свой участок на весь период строительства. 4.7. Отвечает за оформление разрешения на строительства, если таковое требуется в соответствии с действующим законодательством. 4.8.

Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома

3.7. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю в несколько этапов согласно плану проведения работ, изложенному в Приложении №1 настоящего Договора: 3.7.1. По завершении Этапа 1 плана проведения работ, выплачивается аванс в размере рублей.
3.7.2. По завершении Этапа 2 плана проведения работ, выплачивается сумма в размере рублей. 3.7.3. По завершении Этапа 3 плана проведения работ, выплачивается сумма в размере рублей.


3.7.4.

Договор подряда на строительство фундамента

В случае нарушения Исполнителем установленных сроков окончания работ, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (Десять процентов) от общей стоимости работ. 9.2.В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты выполненных работ, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (Десять процентов) от общей стоимости работ. 9.3.Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. 9.4.Возможное расторжение договора не освобождает стороны от выплаты неустоек по вышеизложенным пунктам. 9.5.Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 9.5.1.

Договор на строительство фундамента

При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 11.5. Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
11.6.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, должны разрешаться Сторонами путем переговоров и только в крайнем случае могут быть переданы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством в суд. 11.7. Исполнитель имеет право сдать работы досрочно, согласовав время сдачи с Заказчиком как минимум за одни сутки.

11.9.
Обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории от строительного мусора, производимого в ходе выполнения работ (мусор собирается в кучи). Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.


6.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 6.1. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 6.1.1. Предоставить Исполнителю подробную схему Объекта с указанием первичных точек (точки пересечения осей) и их привязкой к участку (местоположение первичных точек относительно границ участка).

6.1.2. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ и купленных Исполнителем материалов в размере и порядке, предусмотренном в п.3 настоящего Договора. 6.1.3. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 6.1.4.

договора по типам

В случае предоставления Места за пределами Участка Исполнитель вправе требовать компенсации расходов на бензин расходуемый легковым автомобилем бригады для преодоления расстояния до км в день на протяжении срока проживания бригады на данном Месте. 6.3. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, оборудования и другого имущества Исполнителя, находящихся на Участке после приемки Объекта и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.

ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И ГОТОВОГО ОБЪЕКТА 7.1. Приемка этапов работ осуществляется Заказчиком согласно Приложению №6 настоящего Договора и только в присутствии представителя Исполнителя. 7.2. Подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ производится после завершения строительства Исполнителем и приемки Объекта Заказчиком.

Договор на заливку фундамента

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ фундамента г. Москва « » 201 г. , проживающий по адресу: , паспорт выдан , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , проживающий по адресу: , паспорт выдан , именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки изготавливает из материалов Заказчика, фундамент дома по заданию Заказчика на участке, расположенном по адресу: , а Заказчик оплачивает указанные работы и материалы.
1.2. Состав и содержание работ по изготовлению и строительству фундамента дома определяются Приложениями №1 и №2, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор подряда на изготовление фундамента

Весь каркас по всей ленте вяжется вязальной проволокой 1,5-2мм. В углах осуществляется пересечение каждого прута с другим перпендикулярным к нему с запасом не менее 3см.

Скрутки осуществляются в каждой точке пересечения прутов. Проверка качества выполненных работ Заказчиком и разрешение на продолжение работ.

Примечание: По завершении этапа Заказчик выплачивает Исполнителю сумму согласно п. 3.10.3. настоящего договора. Выплата данной суммы является подтверждением согласия Заказчика на проведение дальнейших работ. Этап 4. Заливка фундамента бетоном М300 или М200 (марка бетона отдельно согласовывается Исполнителем с Заказчиком). Наполнитель бетона – гранитный гравий в количестве не меньшем чем определено стандартами. Закладываются продухи из асбоцементной трубы диаметра 10см или 15см в верхнюю треть будущей ленты.

Договор и акт приема-сдачи фундамента

Место (бытовку, квартиру, комнату, отдельный дом и т. п.) для проживания бригады (3 человека), именуемое в дальнейшем «Место», на Участке или в одном из населённых пунктов удалённых не более чем на 15 километров от Участка в течение срока производства работ согласно Приложению №1 настоящего Договора или более, в случае увеличения сроков строительства. 6.2.2. В случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя расходы на проживание Исполнитель относит на свой счет. В случае предоставления Места за пределами Участка Исполнитель вправе требовать компенсации расходов на бензин расходуемый легковым автомобилем бригады для преодоления расстояния до 30км в день на протяжении срока проживания бригады на данном Месте. Однако в случае увеличения сроков строительства по вине Исполнителя, такая компенсация не выплачивается.

Читайте так же:  Приказ минэкономразвития план-график

Договор на заливку фундамента

Подписание сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ производится после завершения строительства Исполнителем и приемки Объекта Заказчиком. После приемки Объекта Заказчик принимает на себя риск возможного его разрушения или повреждения и осуществляет окончательный расчёт с Исполнителем в соответствии с п.3.1.3 настоящего договора. 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 8.1. Исполнитель гарантирует: 8.1.1. На Объект дается гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев 8.1.2.

Надлежащее качество используемых материалов и конструкций; 8.1.3. Надлежащее качество выполнения всех работ; 8.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации и при приемке Объекта, в течение срока установленного ГК РФ; 9.

Договор подряда на заливку фундамента

Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу. 9. Адреса и реквизиты сторон Подрядчик: Паспорт выдан серия номер Телефон Заказчик: Паспорт Адрес по прописке (по прописке) Подписи сторон: ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Приложение №1 к Договору № от « » 20 г.

Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1. В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят: — разметка фундамента под проект дома; — копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены глубиной 60 см. и шириной 40 см.+ цоколь 40см.

Пример договора на оказания услуг заливки бетона

Договор с физ. лицом

ДОГОВОР № / г. Москва « » 2012 г. , именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по устройству наливного покрытие пола h(толщина)= 3-4 мм на площади кв.м. в помещении Заказчика (далее по тексту договора — «Объект работ») в установленный срок, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену. 1.2. Сроки выполнения работ: 3-7 рабочих дней после поставки материалов и согласования макетов. 1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, определенные в п.1.1.

Договор подряда на строительство фундамента

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 6.1.5. Обеспечить беспрепятственный заезд автотранспорта на Участок.
6.2.

Для выполнения работ по настоящему Договору предоставить Исполнителю: 6.2.1. Место (бытовку, квартиру, комнату, отдельный дом и т.п.) для проживания бригады (4 человека), именуемое в дальнейшем «Место», на Участке или в одном из населённых пунктов удалённых не более чем на километров от Участка в течение срока производства работ согласно Приложению №1 настоящего Договора или более, в случае увеличения сроков строительства.

6.2.2. В случае увеличения сроков строительства затраты на проживание Заказчик относит на свой счет.

Договор подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Цена Договора составляет рублей, включая НДС 18% и определяется Приложением №1 4.2. Цена договора оплачивается в течение 10 банковских дней с даты подписания Генподрядчиком Акта приемки выполненных работ (оказанные услуги) (по форме УФ КС-2, КС-3) путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Субподрядчика.
4.3. Генподрядчик оставляет за собой право осуществить предоплату в размере рубля, включая НДС 18 % по настоящему Договору. 4.4. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генподрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ (оказанные услуги), предусмотренных Договором, Субподрядчик оплачивает неустойку (пени) размере рубль без НДС, за каждый календарный день просрочки. 5.2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Согласно условиям настоящего Договора и его приложений, Субподрядчик обязуется выполнить бетонные работы на , а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком работы (оказанные услуги) по цене и в порядке определенном договором. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Субподрядчик обязуется: 2.1.1.

Выполнить работы, указанные в Приложении № 1. с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями Генподрядчика и соблюдением Гарантийных условий Субподрядчика указанных в Приложение №6. 2.1.2. Представлять Генподрядчику Акты приемки выполненных работ (оказанные услуги) в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, а так же отчет о выполненных работ и счет-фактуру.


2.2. Генподрядчик обязуется: 2.2.1. Принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги) в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора. 2.3. Субподрядчик имеет право: 2.3.1.

Пример договора на оказания услуг заливки бетона

По истечению данного срока, Заказчик получает право передать своевременно не вывезенное имущество Подрядчика на ответственное хранение третьему лицу за счет Подрядчика. 6. Разрешение споров 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами.


При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору. 6.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 7. Ответственность сторон 7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 7.2.

Уведомление направляется либо по адресу прописки, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи. 9. Прочие условия 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. 9.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика и не по вине Подрядчика или в случае приостановления производства работ по вине Заказчика более чем на пятнадцать рабочих дней, Заказчик обязуется принять у Подрядчика неиспользованные материалы для производства работ (согласно сметному расчету, Приложение№1) по товарной накладной (Торг-12), а также принять фактически выполненную работу Подрядчика по акту выполненных работ. 9.4.

To accept and to pay the performed works (provided services) in the manner, in terms and according to the conditions of this Contract. 2.3. The Subcontractor has the right: 2.3.1. To receive all the information from the General Contractor by prior request, that is necessary to perform its obligations, according to this Contract.

2.3.2. To call for payment the contract price in accordance with its terms. 2.4. The General Contractor has the right to exercise control over the fulfillment of this Contract, without interfering with the activities of the Subcontractor. 3. THE ORDER OF FULFILLMENT OF THE CONTRACT 3.1. After performance of work the Subcontractor shall prepare and submit certificates of acceptance of works (provided services) in duplicate, other necessary executive documentation, as well as fee note and invoice to the General Contractor. 3.2.

Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию Заказчика из материалов Заказчика выполнить все необходимые строительно-монтажные работы, связанные с устройством фундамента, в соответствии с Проектом (Приложение №1 к Договору) и Сметой (Приложение №2 к Договору) в том числе: 1.1.1.

Исследование места проведения работ и имеющейся документации на предмет возможности устройства фундамента и подбор необходимой технологии строительства. 1.1.2. Бетонирование фундамента общим объемом куб.м.; 1.1.3.
Гидроизоляция фундамента общей площадью кв.м. 1.1.4. Ввод в эксплуатацию и технические испытания.
В случае неисполнения Подрядчиком в назначенный Заказчиком разумный срок (в зависимости от вида работ, но в любом случае не позднее дней с момента получения Подрядчиком соответствующего извещения Заказчика) обязанностей по устранению недостатков выполненных работ как до приемки работ Заказчиком, так и после приемки работ в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь третью организацию для устранения данных недостатков. При этом подрядчик возмещает Заказчику понесенные Заказчиком и документально подтвержденные расходы на устранение недостатков выполненных Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) работ. Извещение об обнаруженных недостатках направляется Заказчиком по адресу, указанному в настоящем договоре и считается полученным по истечении дней с момента его направления;4.3.
Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу. 9. Адреса и реквизиты сторон Подрядчик: Заказчик: Паспорт Адрес по прописке (по прописке) Подписи сторон: ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Приложение №1 к Договору № от « » 2014г.

Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1. В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят: — разметка фундамента под проект дома; — копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены глубиной 60-70 см. и шириной 40 см.+ цоколь 40см.

Расходы по электроэнергии и водоснабжению, затрачиваемые на производство работ Подрядчиком, оплачивает Заказчик. 9.5. Заказчик самостоятельно проводит мероприятия по защите своего имущества, оборудования от возможного повреждения вследствие попадания и проникновения строительной пыли в помещениях проведения работ Подрядчиком.

9.6.
Важно
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 10. Срок действия договора. 10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, установленных в договоре и предусмотренных законодательством.

11. Адреса и реквизиты сторон. ЗАКАЗЧИК: / . ПОДРЯДЧИК: / .

Гарантия на фундамент договор

Договор подряда на строительство фундамента

Общая стоимость работ по строительству Объекта, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 3.2. Общая стоимость работ по строительству Объекта определяется согласно утвержденной Сторонами стоимости отдельных работ указанных в Приложении №2 настоящего Договора.3.3. Оплата производится в российских рублях путем наличного расчета.3.4. Стоимость работ по настоящему Договору на период его действия является фиксированной и изменению не подлежит.3.5.

Стоимость материалов определена согласно Приложению №3 настоящего Договора и составляет рублей.3.6.

Стороны договорились, что в случае необходимости поставки дополнительных материалов, не включенных в Смету или в случае подорожания материалов, включенных в смету, возможные дополнительные расходы Заказчика, связанные с компенсацией расходов на закупку материалов, не превысят рублей.3.7.

Гарантийный срок на ремонтные работы по закону

Это означает, что, в случае обнаружении протечки на крыше, заказчик может обратиться с претензией о ненадлежащем качестве.Важно помнить, что гарантийный срок и предельный различаются между собой. Если во время гарантийного срока заказчик имеет право на полный ремонт практически сразу же, то во время предельного срока потребуется доказать, что заказчик не виноват.При обнаружении брака при монтажных или ремонтных работах заказчик должен сообщить о проблемах в течение года, при строительных – в течение трех лет.Если заказчик не успеет в установленный период, закон расценит это как отказ от гарантийного ремонта. Если же ремонт был сделан заказчиком самостоятельно, он может потребовать от подрядчика возместить затраты на него.Бесплатная юридическая консультация:При этом в некоторых случаях подрядчик может на законных основаниях отказать в ремонте:Если неполадки произошли из-за вины заказчика, например, при неправильной эксплуатации.

Читайте так же:  Нпк требования к оформлению

Договор подряда на строительство фундамента

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1. Общая стоимость работ по строительству Объекта, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет: ______________________________________________ 3.1.1 Предоплата для закупки строительных материалов при прибытии бригады и руководителя (представителя) на участок для начала выполнения работ: _______________________________________________________________________________ 3.1.2 Оплата при заливке бетона: __________________________________________________ 3.1.3 Оплата после завершения работ: ______________________________________________ 3.2.Оплата производится в российских рублях путем наличного или безналичного расчета.

Самые частые проблемы фундамента из винтовых свай:

  • качание фундамента;
  • просадка фундамента;
  • установка винтовых свай не в соответствии с нормативными допусками по отклонениям;
  • изменение расположения свай в проекте.

Качание или просадка фундамента возникают, как правило, когда клиенты отказываются от услуг проектного отдела и настаивают на установке винтовых свай по их собственному проектному решению.

Договор на строительство фундамента

Договор № ________ 2017

г. Чухлома «__»___________2017 г

Сироткин Алексей Сергеевич именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр-н______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключил настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Сироткин А. С. принимает на себя функции Подрядчика по строительству фундамента согласованным с Заказчиком.

1.2 Строительство ведется на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу:

2. Общие положения

2.1 Строительство фундамента ведется по согласованному сторонами проекту, предоставленному Подрядчиком (согласованным эскизам) жилого (садового) дома.

2.2 Краткая характеристика фундамента: Фундамент ленточный мелкозаглубленный монолитный, заглубление-0,70 м (в том числе 20 см песчаная подушка), цокольная часть 0,40 м, ширина ленты фундамента 0,30 м _________________________________________

2.3 Начало работ: ______________ 2017 г. Окончание работ: ______________ 2017 г.

2.4 Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков строительства при отсутствии подъезда грузовой техники на границу участка Заказчика.

3. Порядок расчетов

3.1 Общая стоимость изготовления фундамента жилого дома составляет_______________ _____________________________ рублей._____________________________

3.2 Заказчик вносит предварительный платеж в сумме _____________________________

_______________________________в момент подписания настоящего договора

3.3 Остаток суммы выплачивается после завершения оговоренных работ в течение 1-ого рабочего дня и составляет_____________________________________________ рублей.

3.4 Стоимость стройматериалов и услуг, на период действия договора является фиксированной и изменению не подлежит.

4. Права и обязанности сторон.

4.1 Подрядчик обязуется:

  • изготовить фундамент в соответствии с согласованным проектом и передать Заказчику работы в полном объеме и в срок;
  • устранять за свой счет скрытые дефекты, возникшие по вине Подрядчика в течение гарантийного срока – один год;
  • сдать выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи выполненных работ.

4.2 Заказчик обязуется:

  • предоставить жилье для бригады строителей из (3-4) человек;
  • обеспечить электроэнергию для электроинструмента;
  • обеспечить подъезд грузовому автотранспорту к месту проведения работ по изготовлению фундамента;
  • указать место установки фундамента на земельном участке;
  • принять выполненную работу и подписать акт о приеме – передачи;
  • уплатить денежные средства в полном объеме и в срок, указанные в разделе 3 настоящего договора.

4.3 Заказчик имеет право:

  • Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную площадку в любое время производственных работ.

5. Особые условия

5.1 Любые дополнительные работы, не прописанные в договоре и произведенные по соглашению сторон рабочими Подрядчика и Заказчиком, оплачиваются Заказчиком дополнительно.

5.2 Подрядчик вправе прекратить или приостановить производство работ из-за погодных условий, которые могут отрицательно сказаться на качестве выполняемых работ.

5.3 Заказчик оплачивает дополнительные расходы Подрядчика, возникшие из-за невыполнения п.4.2.

6. Ответственность сторон

6.1 Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось результатом непреодолимой силы, включая пожар, ураган, наводнение землетрясение и другие стихийные бедствия, войну и военные действия, забастовки, распоряжения и постановления государственных и правительственных органов, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Отношения Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, прочитан и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик: Сироткин Алексей Сергеевич_________________________________
Паспорт: _____________________________________________________________________
Зарегестрирован:_______________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________________

Заказчик:____________________________________________________________________
Паспорт:______________________________________________________________________
Зарегестрирован:______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________

Подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК____________ ЗАКАЗЧИК________________

Приложение №1 к Договору №_________.

от « ___ » ________________ 2017г.

Изготовление фундамента на участке Заказчика, в соответствии с прилагаемым и утвержденным сторонами Приложением №1.

В перечень выполняемых работ изготовлению фундамента входят:

  • разметка фундамента под проект дома;
  • копка траншеи по периметру дома и под капитальные внутренние стены;
  • глубина заложения — 0,70 м, высота цоколя – 0,40 м, ширина ленты – 0,30 м;
  • засыпка периметра фундамента песчаной подушкой высотой 0,20 м;
  • устройство и укрепление опалубки из обрезной доски 25-150 мм;
  • устройство продувочных отверстий;
  • вязка арматурного каркаса из арматуры диаметром 10 мм;
  • заливка готового раствора бетона марки М 300 авто-миксерами;
  • разгонка и выравнивание бетона по горизонтальному уровню.

В стоимость материалов входит:

Бетон М-300 с доставкой авто-миксерами, арматура d=10 мм, обрезная доска, песок, саморезы, гвозди, вязальная проволока, диски для резки арматуры, рубероид, труба d=150.

ПОДРЯДЧИК: ________________ (Сироткин А.С.)

ЗАКАЗЧИК: ___________________ ( )

Образец договора подряда на устройство фундамента для индивидуального жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию Заказчика из материалов Заказчика выполнить все необходимые строительно-монтажные работы, связанные с устройством фундамента, в соответствии с Проектом (Приложение №1 к Договору) и Сметой (Приложение №2 к Договору) в том числе:

1.1.1. Исследование места проведения работ и имеющейся документации на предмет возможности устройства фундамента и подбор необходимой технологии строительства.

1.1.2. Бетонирование фундамента общим объемом куб.м.;

1.1.3. Гидроизоляция фундамента общей площадью кв.м.

1.1.4. Ввод в эксплуатацию и технические испытания. На объекте индивидуального жилищного строительства (далее – Объект) из материалов, предоставляемых Заказчиком по письменному запросу Подрядчика, который направляется Заказчику не менее чем за рабочих дней до предполагаемой даты начала работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат надлежащего качества и уплатить обусловленную цену, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. При этом, в случае задержки предоставления материалов для выполнения работ Заказчиком, Подрядчик не вправе использовать свои материалы и предъявлять финансовые претензии к Заказчику в связи с понесенными расходами. Работы выполняются по адресу: . Результатом выполненных работ является: устройство фундамента на Объекте, пригодного для его нормальной эксплуатации и строительства индивидуального жилого дома.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость (цена) работ по договору составляет рублей, НДС не облагается, в связи с УСН.

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме путем перевода соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

  • 1-й платеж: аванс на выполнение работ рублей, НДС не облагается, в связи с УСН, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение банковских дней после подписания договора обеими Сторонами.
  • 2-й платеж: рублей, НДС не облагается, в связи с УСН, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или корреспондентского счета банка Заказчика.

2.3. Стоимость (цена) работ является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п.6 ст.709 ГК РФ; при этом, Подрядчик обязан подтвердить наступление указанных в данном абзаце обстоятельств и последствий – документально. В этом случае изменение фиксируется в дополнительном соглашении, подписываемом обеими Сторонами.

2.4. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее трех дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Подрядчик обязан выполнить работу и сдать ее результат Заказчику в срок: не позднее дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора.

3.2. Срок начала выполнения работ – в течение дней с даты оплаты Заказчиком 1-го платежа (аванса), согласно п.2.2 Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Выполнить все работы в порядке и объеме, а также в сроки, предусмотренных настоящим договором, приложениями и дополнительными соглашениями к нему, и сдать результат работ надлежащего качества Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.2. Обеспечить:

  • производство работ в полном соответствии с заданием Заказчика, строительными нормами и правилами;
  • качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, международными стандартами (ИСО, МЭК), национальными стандартами, в том числе ГОСТ, ОСТ, ТУ, своды правил, стандарты организаций – СТО, СТП, и другими действующими нормами и правилами, а также требованиям, обычно предъявляемые к работам такого рода;
  • своевременное устранение за свой счет в разумный срок недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока качества выполненных работ. В случае неисполнения Подрядчиком в назначенный Заказчиком разумный срок (в зависимости от вида работ, но в любом случае не позднее дней с момента получения Подрядчиком соответствующего извещения Заказчика) обязанностей по устранению недостатков выполненных работ как до приемки работ Заказчиком, так и после приемки работ в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь третью организацию для устранения данных недостатков. При этом подрядчик возмещает Заказчику понесенные Заказчиком и документально подтвержденные расходы на устранение недостатков выполненных Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) работ. Извещение об обнаруженных недостатках направляется Заказчиком по адресу, указанному в настоящем договоре и считается полученным по истечении дней с момента его направления;

4.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности и нормами, обеспечить рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.4. Вывезти за пределы территории стройплощадки (Объекта), принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор в -дневный срок со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. Письменно извещать Заказчика за дней о готовности к сдаче результата работ.

Читайте так же:  Образец служебная записка о лишении премии

4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками, которые были привлечены Подрядчиком.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.8. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению строительства собственными силами и/или за свой счет спецтехникой, машинами и механизмами, а также иным оборудованием необходимыми для выполнения работ по настоящему договору.

4.9. Назначить ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с проведением работ.

4.10. Произвести приемку и оплату надлежащего качества работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и в сроки, предусмотренном настоящим договором/дополнительными соглашениями к нему. В случае задержки Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствующих дополнительных соглашениях, Заказчик вправе приостанавливать финансирование работ на срок – до выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению уже профинансированных Заказчиком работ. При этом ответственность за нарушение сроков финансирования к Заказчику не применяется.

4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора и приложений к нему.

4.12. По окончании выполнения работ, но не позднее дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ произвести сверку взаиморасчетов. При этом Подрядчик направляет Заказчику Акт сверки взаиморасчетов. Заказчик обязан подписать акт, либо предоставить мотивированное возражение по нему в течение рабочих дней с момента получения акта сверки. После подписания акта сверки или возражений по нему, Заказчик должен выслать его Подрядчику по почте или доставить его курьером.

5. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РИСКИ

5.1. Охрану находящихся в месте выполнения работ материалов, изделий, конструкций, оборудования Подрядчика, Субподрядчиков и переданного Заказчиком Подрядчику материалов (при наличии таковых), осуществляет Подрядчик.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, переданной им для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, обязан в течение рабочих дней с даты получения уведомления, приступить к его приемке.

6.2. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются первичными документами, подписанным обеими сторонами и составленными по форме, содержащейся в альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, а именно:

  • Актом о сдаче-приемке выполненных работ;
  • Счет — фактурой, заполненной в соответствии с требованиями ст.168 НК РФ;

Заказчик обязан осуществить проверку объемов, видов, качество произведенных работ, проверить и подписать указанные акты и справки в течение рабочих дней с момента предоставления их подрядчиком, либо представить подрядчику мотивированный отказ в их подписании. Стороны установили, что подписанные Сторонами акты приемки выполненных работ, указанные выше, являются документами, подтверждающими объемы, виды, надлежащее качество, стоимость выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ по настоящему договору.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении всего гарантийного срока, указанного в п.7.2 Договора.

7.2 Гарантийный срок устанавливается месяцев, с даты подписания Сторонами Актом о сдаче-приемке выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ И ОБЪЕМЫ РАБОТ

8.1. Если Заказчиком будут внесены изменения в объем выполняемых работ, обе стороны примут меры к их уточнению, подписав дополнительное соглашение об изменении первоначальной стоимости, сроков выполнения работ или одного из этих параметров. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик в любое время может проверять ход и качество выполняемых работ и применяемых материалов, а Подрядчик обязан предоставлять такую возможность Заказчику. При этом осуществление контроля безопасности выполняемой работы и соблюдения требований охраны окружающей среды находится под ответственностью Подрядчика.

9.2. Осуществляя контроль над ведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. За нарушение любых сроков, предусмотренных по настоящему договору, в части обязательств Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере % от общей стоимости (цены) работ, указанной в п.2.1 Договора, за каждый день просрочки.

10.2. В случае несоответствия качества материалов, которые были поставлены Заказчиком, последний обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Подрядчиком.

10.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения их стоимости в согласованный Сторонами срок, но не более дней с даты их обнаружения, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию с последующим возмещением Подрядчиком Заказчику понесенных им в связи с этим расходов.

10.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

10.5. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в -дневный срок, Подрядчик обязуется возвратить в -дневный срок Заказчику аванс путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. За задержку возврата Заказчику аванса Подрядчик выплачивает неустойку в размере % от суммы аванса за каждый день просрочки.

10.6. На сумму аванса начисляются проценты в размере % годовых за каждый день с момента получения Подрядчиком суммы предварительной оплаты до момента окончательной сдачи результата работы (п.1 ст.823 ГК РФ).

11.1. Подрядчик и Заказчик, освобождаются от ответственности, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажор, под которыми подразумеваются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время заключения настоящего Договора, возникли помимо воли Сторон и наступлению и действию которых Стороны не могли препятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

11.2. Обстоятельствами форс-мажор признаются, имеющие непосредственное влияние на исполнение условий и обязательств, предусмотренных настоящим Договором, следующие события: война и военные действия, восстание, мобилизация, эпидемия, пожар, стихийные бедствия, а также акты органов власти.

11.3. В случае форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, продлевается только на период действия таких обстоятельств.

11.4. Стороны обязаны информировать друг друга о наступлении и окончании действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению условий и обязательств, предусмотренных настоящим Договором в день их наступления/окончания. Сообщение о наступлении форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим(и) документом(ами) компетентных органов.

11.5. Если из-за действия форс-мажорных обстоятельств, задержка в исполнении обязательств, возникающих из настоящего Договора, превысит срок их исполнения более чем на дней, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, отправив другой Стороне письменное уведомление об этом.

12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ либо в порядке определяемом действующим законодательством РФ.

12.2. В случае досрочного прекращения действия договора по инициативе любой из Сторон, Сторона-инициатор обязана не позднее, чем за дней до предполагаемой даты досрочного прекращения действия договора направить другой Стороне соответствующее уведомление, и предложение о проведении взаиморасчетов и подписании необходимых документов. В течение указанных дней Стороны обязуются приложить максимум усилий для проведения взаиморасчетов и подписания при необходимости соответствующих документов.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, прекращением или признанием недействительным настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда .

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации без изменения стоимости настоящего договора.

14.2. При привлечении Подрядчиком миграционной рабочей силы ответственность за выполнение требований законодательства в отношении правомерного нахождения и ведения трудовой деятельности на территории РФ несет Подрядчик.

14.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или его работников, компенсируется Подрядчиком.

14.4. Содержание настоящего договора носит конфиденциальный характер. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

14.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Все как указанные в договоре, так и возникающие в будущем приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

Читайте так же:

  • Усн отчетность в фонды Усн отчетность в фонды Уведомление о переходе на УСН необходимо подать в ИФНС в течение 30 дней со дня регистрации. Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС): 1) Декларацию по УСН в срок не позднее 31 марта следующего года (1 раз в год). 2) Сведения о […]
  • Как начисляется пенсия по возрасту казахстан Как начисляется (рассчитывается) пенсия по возрасту в Казахстане? Пенсия по возрасту в Казахстане (для мужчин пенсионный возраст - 63 г., для женщин — 58 лет), начисляется из расчета 60% от среднемесячного дохода. Для определения этого показателя, необходим средний доход за 3 года (36 […]
  • Налоговая декларация по прибыли за 2 квартал 2019 Уплата авансов по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 Налог на прибыль – налогообложение, базой которого является выручка компании (доходы минус расходы) за отчетный период. Существует несколько вариантов порядка уплаты налога с учетом авансовых платежей: помесячно или ежеквартально. Кто […]
  • Размер ежегодной выплаты донорам Размер ежегодной выплаты донорам Размер ежегодной денежной выплаты почётным донорам увеличен до 14145,98 рублей Гражданам, имеющим звание "Почетный донор" предоставляется ежегодная денежная выплата. В 2019 году с учетом индексации размер выплаты составляет 14145,98 рублей (в 2018 – […]
  • Социальная пенсия с февраля В Беларуси с 1 февраля поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии ФОТО : «Мир 24» / Анна Тимошенко (МТРК «Мир») В Беларуси с 1 февраля будут произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, а также […]