Меню

Договор подряда ремонт машин

Договор подряда на ремонт технологического оборудования

Договор N ____ на ремонт технологического оборудования

1.9. Сроки ремонта:

этап 1 — ________________________;

этап 2 — ________________________;

этап 3 — ________________________;

По согласованию сторон сроки могут быть изменены актом переноса сроков ремонта (Приложение N _____ к настоящему Договору).

1.10. Работа выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Организация ремонта Оборудования включает:

планирование работ по ремонту;

допуск слесарей и других специалистов к ремонту;

контроль качества результатов ремонта;

испытания оборудования после ремонта.

2.1.1. Планирование работ по ремонту Оборудования.

Виды работ по ремонту и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N _____ к настоящему Договору). Исходными данными для разработки сетевого графика ремонта Оборудования являются техническое состояние Оборудования и обеспеченность технологической оснасткой, ремонтной документацией, запасными частями и материалами.

Техническое состояние Оборудования отражается в акте выявленных дефектов (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.1.2. Допуск работников и специалистов к ремонту Оборудования.

К работам по ремонту Оборудования допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___________.

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований эксплуатационной и ремонтной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по ремонту оборудования.

2.1.3. Выполнение ремонта Оборудования.

2.1.3.1. Подготовка Оборудования к ремонту осуществляется Заказчиком в следующие сроки: ______________________________ и включает:

чистку и мойку Оборудования;

обеспечение свободного доступа к Оборудованию для выполнения работ;

подбор необходимой эксплуатационной и ремонтной документации;

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Сдача Оборудования или его составляющих частей в ремонт оформляется актом сдачи (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.3. Выдача Оборудования или его составляющих частей из ремонта оформляется актом приемки (Приложение N _____ к настоящему Договору) и ремонтным паспортом (Приложение N __ к настоящему Договору).

2.4. Качество ремонта Оборудования контролируется службой _______________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.5. Получая Оборудование после ремонта, Заказчик проверяет:

— наличие документации, программ, соответствие записей о проведенном ремонте и испытании;

— комплектность, техническое состояние, работоспособность Оборудования.

2.6. Агрегаты, узлы, детали ____________________, снятые при ремонте Оборудования, подлежат передаче Заказчику по акту в _______________ срок.

Агрегаты, узлы и детали передаются без упаковки. Агрегаты, узлы и детали, имеющие пломбы: ____________________, должны передаваться без вскрытия пломб.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

3.1. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям ремонтной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности, надежности (кроме послеремонтного ресурса), транспортабельности и безопасности должны быть: _______________________.

Послеремонтный ресурс машины должен быть согласован с Заказчиком и указан в ремонтном паспорте.

3.2. Отремонтированное Оборудование должно пройти приемо-сдаточные испытания в соответствии с техническими условиями на их ремонт, принято службой технического контроля Исполнителя, в паспорте (формуляре) машины (составной части) должна быть произведена запись о проведенном ремонте, а на составную часть, не имеющую паспорта (формуляра), нанесено клеймо службы контроля качества Исполнителя.

3.3. Приемо-сдаточные испытания отремонтированного Оборудования производятся по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. В приемо-сдаточных испытаниях участвуют представители Заказчика.

3.4. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по _________________ (указать стандарт). На Оборудовании должны быть восстановлены все надписи, предусмотренные конструкторской документацией на новую машину.

3.5. Счетчики учета ресурсов должны быть установлены Исполнителем на начало отсчета и опломбированы.

3.6. На отремонтированном Оборудовании Исполнитель должен закрепить табличку по ГОСТ 12969 (этикетку), содержащую следующие данные:

— наименование и товарный знак ремонтного предприятия;

— год и месяц проведения ремонта;

— обозначение технических условий, в соответствии с которыми выполнен ремонт.

3.7. Отремонтированное Оборудование должно быть заправлено маслами (смазками) и рабочими жидкостями в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.

3.8. Комплектность выдаваемого из ремонта Оборудования должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Изменение комплектности машин (составных частей) должно быть согласовано с Заказчиком.

3.9. Исполнитель гарантирует соответствие качества отремонтированного Оборудования требованиям нормативной документации. Гарантийный срок составляет: _______________ с момента подписания сторонами акта приемки Оборудования из ремонта.

3.10. Если в период гарантийного срока Оборудование находилось в ремонте по вине Исполнителя, то гарантийный срок продлевается на продолжительность простоя в ремонте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить ремонт в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему;

4.1.2. Предоставить детали и расходные материалы для ремонта Оборудования;

4.1.4. В течение гарантийного срока регулировать Оборудование без ремонта и замены деталей;

4.1.5. При необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

4.1.6. Выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые.

4.1.7. В течение __________ с момента получения от Заказчика задания приступить к выполнению работы и выполнить ее в установленный настоящим договором срок.

4.1.8. Не позднее __________ с момента завершения работы уведомить об этом Заказчика, согласовать с ним дату приема-передачи результата работ и подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета и счета-фактуры.

4.1.9. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы и оригиналы документов.

4.1.10. Не передавать результат работы третьим лицам без согласия Заказчика.

4.1.11. В случае обнаружения недостачи агрегатов, узлов и деталей, поступивших от Заказчика, а также несоответствия качества и комплектности их стандартам, техническим условиям или договору Исполнитель обязан составить акт.

При обнаружении недостатков в отремонтированном технологическом оборудовании Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить эти недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Оборудования на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации данного вида Оборудования Заказчиком или если ремонт произведен не Исполнителем.

4.2.2. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

4.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

4.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления ремонта Оборудования энергией в следующем порядке ______________________.

5.1.2. Поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняется ремонт _______________________________.

5.1.3. Предоставить своих работников для обеспечения ремонта.

5.1.4. Передать Оборудование для ремонта в срок _______________.

5.1.5. Заказчик обязан в срок ______________ с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.

5.2.6. Заказчик вправе проверять качество ремонта и работоспособность Оборудования, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до сведения Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работы, оплачиваемая Исполнителю Заказчиком, составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную в п. 6.1 настоящего Договора сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение _____ дней с момента получения счета и счета-фактуры.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию следующих издержек Исполнителя: _________________________________.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока передачи Оборудования или отдельных агрегатов, узлов и деталей в ремонт Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____% их учетной стоимости за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков ремонта Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере __________ рублей за каждый день просрочки.

7.3. При замене Заказчиком Оборудования, вызванной ненадлежащим качеством произведенного Исполнителем ремонта, необоснованной заменой агрегатов, узлов и деталей, несвоевременным выполнением ремонта по вине Исполнителя или в результате необоснованно выданной Исполнителем справки на замену Оборудования, что подтверждается актом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере _____% стоимости Оборудования.

7.4. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до передачи этих результатов Заказчику.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменения, дополнения условий настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

9.3. В остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в _____-дневный срок уведомить об этом друг друга.

9.5. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.7.1. Сетевой график ремонта оборудования (Приложение N _____).

9.7.2. Акт о выявленных дефектах оборудования и способах ремонта (Приложение N _____).

9.7.3. Акт сдачи оборудования в ремонт (Приложение N _____).

9.7.4. Акт приемки работ по ремонту технологического оборудования (Приложение N _____).

9.7.5. Акт переноса сроков ремонта оборудования (Приложение N _____).

9.7.6. Ремонтный паспорт (Приложение N _____).

9.7.7. Перечень оборудования, передаваемого в ремонт 2 (Приложение N _____).

Договор на ремонт автомобиля

Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки. Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом?

Договор – обязательный атрибут любого ремонта

Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт. На практике таким документом может выступить заказ-наряд или любой другая официальная бумага, где содержится вся необходимая информация. Наиболее полно она будет представлена в Договоре между владельцем ТС и СТО.

Договор ремонта автомобиля, образец которого можно скачать на нашем сайте, затронет все аспекты непосредственно самого ремонта:

  • данные владельца транспортного средства (Ф.И.О., адрес проживания, контакты)
  • данные транспортного средства (его марка, маркировка агрегатов и т.д.)
  • виды работ (перечень необходимых ремонтных мероприятий)
  • сроки работ (время приёма заказа и дату сдачи работ)
  • порядок оплаты
Читайте так же:  Лицензия для ситигид 8

Обязательным приложением к такому Договору станет список подлежащих замене запасных частей и расходников (масла, технические жидкости) с указанием их стоимости. При сдаче техники в СТО обязательным станет и составление Акта приема-передачи, где следует указать комплектность и имеющиеся повреждения.

Таким образом, чтобы защитить себя от любых форс-мажоров и быть уверенным в грамотном юридическом оформлении сделки, клиенту СТО необходимо получить на руки Договор (с подписью уполномоченного сотрудника и печатью СТО) и Акт. В ряде случаев вместо Договора клиенту сервисной станции может выдаваться заказ-наряд или обычная квитанция.

Ремонт — услуга или работа?

Договор ремонта автомобиля может составляться по-разному: быть договором подряда или возмездного оказания услуг. В разных случаях применяются особые договорные конструкции, которые часто играют определяющую роль при рассмотрении претензий относительно исполнения этих договоров арбитражными судами.

К примеру, прописав в Договоре подряда недопустимость одностороннего отказа исполнителя работ исполнять указанные условия, соответствующего права заказчик лишается. При составлении же договора возмездного оказания услуг данное условие может быть расценено судом как ничтожное, т.е. заказчик сможет без каких-либо последствий отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

В любом случае заключение официального документа на ремонт авто станет лучшим способом избежать любых взаимных претензий. Договор защитит интересы клиента СТО, позволит получить гарантийные обязательства.

Договор подряда ремонт машин

г. ________________ «___»_______ ___ г.

______________________________________, в лице ________________________, действующ___ на основании ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _____________________________________, в лице _____________, действующ___ на основании ____________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Характеристики автомобиля Заказчика (далее по тексту — «автомобиль»):

Марка ___________________, модель _________________________;

государственный номерной знак ______________________________;

номера основных агрегатов: _________________________________;

цена автомобиля на момент заключения Договора_______________;

1.3. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии, в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации.

1.4. При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля.

1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Форма заказа-наряда, оформляемого Сторонами, устанавливается в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Прием автомобиля Заказчика производится Подрядчиком по акту приема-передачи, в котором отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Подрядчика.

При предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов в акте приема-передачи указываются сведения о предоставлении Заказчиком запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.

2.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется в месте нахождения Подрядчика с использованием запасных частей и расходных материалов последнего. Заказчик вправе предоставить Подрядчику свои запасные части и расходные материалы.

2.3. Доставка автомобиля к Подрядчику и от Подрядчика осуществляется силами Заказчика и за его счет.

2.4. Объем, цена работ, порядок оплаты определяются на основании тарифов, определенных в Приложении N 2 к настоящему Договору, и указываются в заказе-наряде. Заказ-наряд составляется в письменной форме и подлежит подписанию обеими Сторонами настоящего Договора.

2.5. Подрядчик самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

2.6. Подрядчик приступает к выполнению соответствующих работ по настоящему Договору только после внесения Заказчиком предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные заказом-нарядом.

2.7. Подрядчик принимает автомобиль Заказчика для выполнения соответствующих работ, являющихся предметом настоящего Договора, только после подписания Сторонами заказа-наряда (п. п. 1.5, 2.4 настоящего Договора).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта автомобиля и с соблюдением сроков, установленных заказом-нарядом.

3.1.2. Не позднее ___ (_________) календарных дней после подписания Сторонами заказа-наряда приступить к выполнению соответствующих работ.

3.1.3. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых работ.

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения работ, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня выполняемых работ для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических помещениях Подрядчика для контроля за ходом и качеством выполняемых по Договору работ.

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Подрядчика, установленных правил техники безопасности.

3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы.

3.1.7. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля Заказчика в течение всего времени нахождения автомобиля Заказчика у Подрядчика.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказе-наряде работ.

3.2.2. Требовать оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно выставленным финансовым документам за выполненные ими работы.

3.3. В случае обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и/или материалов, предоставленных Заказчиком в соответствии с п. 2.1, 2.2 настоящего Договора, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ или создают невозможность их завершения в срок, Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах, либо продолживший выполнение работ, не дожидаясь истечения срока, установленного в подп. 3.4.4 настоящего Договора, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении выполнения работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Подрядчика по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, проведения регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.

3.4.2. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с Подрядчиком за выполняемые им работы, а также работы, выполняемые третьими лицами в случае, предусмотренном подп. 3.2.3 настоящего Договора.

3.4.4. В течение ____________ дней с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке дальнейших действий.

3.5 Заказчик имеет право:

3.5.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобиля.

3.5.2. Проверять ход и качество выполнения работ по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком.

3.5.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по соответствующему заказу-наряду или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.5.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом — назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4. ВОЗВРАТ АВТОМОБИЛЯ ЗАКАЗЧИКУ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Автомобиль передается Подрядчиком Заказчику или его представителю после полной оплаты выполненных работ при предъявлении заказа-наряда, а для представителя Заказчика — также доверенности, оформленной в установленном порядке.

4.2. Передача автомобиля Заказчику производится после проведения Подрядчиком контроля полноты и качества выполненных работ, комплектности и сохранности товарного вида автомобиля.

4.3. Приемка результата выполненных работ производится Сторонами по акту выполненных работ, подписываемому Сторонами.

Заказчик обязан при приемке проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автомобиля, а также объем и качество выполненных работ, их соответствие сведениям, указанным в заказе-наряде, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту, и принять результат выполненных работ.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат выполненных работ, подмены составных частей, некомплектности автомобиля и других недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть описаны в акте выполненных работ, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению.

4.4. Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.

4.6. Подрядчик обязан выдать Заказчику справки-счета на вновь установленные на автомобиль номерные агрегаты, представить Заказчику отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятого у Заказчика автомобиля (запасных частей и материалов) Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и в __-дневный срок передать безвозмездно в собственность Заказчику автомобиль (запасные части и материалы) аналогичного качества либо возместить в __-кратном размере стоимость утраченного (поврежденного) автомобиля (запасных частей и материалов), а также расходы, понесенные Заказчиком.

5.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.4.1 Договора Подрядчик не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, если докажет, что неисправность или ухудшение технического состояния автомобиля произошла вследствие неисполнения Заказчиком подп. 3.4.1 настоящего Договора.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин Подрядчик обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить автомобиль на экспертизу и оплатить ее проведение.

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон — Подрядчик и Заказчик поровну.

5.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (подп. 3.5.4 настоящего Договора).

5.5. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок (п. 5.4.1 настоящего Договора) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, — в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в разумный срок, в пределах двух лет со дня приемки выполненных работ.

Читайте так же:  Срок привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудника полиции

Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается в акте выполненных работ (п. 4.3 настоящего Договора).

5.7. Подрядчик отвечает за недостатки выполненных работ, на которые установлен гарантийный срок, если не докажет, что они возникли после приемки выполненных работ Заказчиком вследствие нарушения им правил использования автомобиля, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5.8. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере _________ (________________________) рублей за каждый день нарушения срока.

5.9. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _________ (______________________) рублей за каждый день просрочки.

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Цена работ устанавливается Сторонами в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Договору и указывается в заказе-наряде.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора.

6.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде __________________________________.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___»___________ ____ г.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

9.4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ

ДОГОВОР ПОДРЯДА No. ____
на выполнение работ по ремонту автомобилей,
принадлежащих гражданам
г. _________ «___»_________ ____ г.

_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту автомобилей моделей ___________________________________________, принадлежащих гражданам, которые будут обращаться к Подрядчику по ремонтным ордерам, выданным Заказчиком.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязанность выполнять следующие работы по ремонтным ордерам Заказчика:
— ______________________________________________________________;
— ______________________________________________________________;
— ______________________________________________________________;
— ______________________________________________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется в Приложении No. 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость работ определяется в ___________ _____________________ (у.е., рублях) и включает НДС — __%.
2.2. Заказчик производит оплату услуг за выполненные работы на основании предоставленных актов выполненных работ в течение ___ дней со дня подписания актов.
2.3. Установленная в договоре стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
а) предоставить заявки и ремонтный ордер для выполнения работ по договору;
б) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика.
3.2. Обязанности Подрядчика:
а) производить работы согласно ремонтному ордеру и заявкам Заказчика;
б) выполнять работу точно следуя предоставленным ремонтным ордерам;
в) выполнять работу согласно требованиям технической документации;
г) обеспечить свободный проезд и проход на территорию Подрядчика обслуживающего персонала Заказчика согласно списку, согласованному с Подрядчиком;
д) передать гарантийный талон на выполненные работы со всеми реквизитами Заказчику после подписания акта приемки работ в течение _______ дней.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о фактически выполненной работе согласно ремонтному ордеру и заявке Заказчика.
4.2. Заказчик в течение _______ дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту автомобиля обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.
4.3. В случае непредоставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение ______ дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком.
4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды ремонта, не предусмотренные ремонтным ордером, Заказчик имеет право письменно заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика. Условия оплаты дополнительных работ определяются дополнительным соглашением сторон.
4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет ______________ при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс — мажорных обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор действует с «___»___________ ____ г. по «___»___________ ____ г.
6.2. Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются письменными соглашениями сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________

_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
М.П. М.П.

Ремонт автомобиля: работа или услуга?

Согласно п. 1 ст. 702 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; согласно п. 1 ст. 779 ГК по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Формулировки приведенных положений закона не позволяют достаточно ясно отграничить эти договорные конструкции. Это порождает противоречивую судебную практику, в которой сходные по содержанию договоры квалифицируются как договоры возмездного оказания услуг или договоры подряда. Примером может служить практика арбитражных судов по квалификации договора о ремонте автомобилей (и других транспортных средств).

В некоторых случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры возмездного оказания услуг и руководствуются при разрешении споров положениями главы 39 ГК (ст. 779 – 783).

В «отказном» Определении от 24.06.2008 № 7825/08 по делу № А47-5050/2007 коллегия судей ВАС РФ сформулировала следующую позицию:

«Квалифицировав правоотношения сторон как носящие характер возмездного оказания услуг, суды исходили из доказанности факта оказания предпринимателем услуг обществу по ремонту и техобслуживанию спорного автомобиля.

…Приведенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора доводы не могут быть признаны обоснованными, поскольку не учитывают того обстоятельства, что работы, выполняемые по договору подряда, заключаются в изготовлении или переработке (обработке) вещи, либо в выполнении другой работы, однако во всех случаях заказчику передается сам результат работы.

Предметом же отношений по возмездному оказанию услуг являются определенные действия или определенная деятельность, приводящие к определенному результату. В данном случае выполнение технического обслуживания автомобиля и ремонтных работ должно было привести к результату – приведению автомобиля в надлежащее техническое состояние, после чего заказчику передается сам отремонтированный автомобиль, а не работы по его ремонту».

Аналогичные подходы к квалификации договоров о ремонте транспортных средств можно найти, в частности, в практике ФАС Уральского округа. Так, судьи ФАС Уральского округа в Постановлении от 25.04.2012 по делу № А76-11432/2011 применили правила главы 39 ГК к спору, связанному с договором, по условиям которого заказчик поручал, а исполнитель принимал на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств заказчика.

Напротив, в других случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры подряда и руководствуются при разрешении споров положениями главы 37 ГК (в частности, ст. 702 – 729).

Так, в Постановлении от 02.06.2010 по делу № А19-24103/2009 судьи ФАС Восточно-Сибирского округа пришли к следующему выводу:

«Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец в обоснование требований указал, что в соответствии с заказом — нарядом на работы … истец выполнил для ответчика работы по ремонту автомобиля…, которые приняты по акту выполненных работ … без замечаний и возражений…

…При рассмотрении заявленных требований Арбитражный суд Иркутской области правомерно применил положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей правоотношения по подряду».

Аналогичный вывод сделали судьи ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 06.07.2009 по делу № А67-4853/2008:

«Как следует из материалов дела, … ЗАО … обратилось к ООО … для проведения ремонта автоматической коробки перемены передач автомобиля

Оценивая представленные сторонами доказательства, суды первой и апелляционной инстанций правомерно руководствовались нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде…».

В практике некоторых судов встречаются оба подхода. Так, в Постановлении ФАС Центрального округа от 06.02.2012 по делу № А08-3087/2011 договор о техническом обслуживании и ремонте автомобилей квалифицирован как договор подряда:

«Как установлено арбитражным судом и следует из материалов дела, 04.03.2009 между ООО «Белгородские гранулированные корма» (заказчик) и ООО «Дженсер-Белгород-Центр» (исполнитель) заключен договор № 113/200, в соответствии с условиями которого исполнитель обязался осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей заказчика, указанных в приложении N 1 к договору, а заказчик – оплачивать оказанные услуги.

…Материалы дела свидетельствуют, что рассматриваемый спор возник из правоотношений сторон, сложившихся в рамках исполнения договора N 113/200 от 04.03.2009, являющегося по своей правовой природе договором подряда».

А в Постановлении ФАС Центрального округа от 25.04.2012 по делу № А08-4875/2011 к сходному договору применены правила главы 39 ГК, т.е. правила о договоре возмездного оказания услуг:

«Как установлено арбитражным судом, между ИП Стукаловым А.М. (исполнитель) и ИП Кулиевой К.И. (заказчик) 01.11.2009 г. заключен договор № 13, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по оказанию услуг (выполнению работ) по диагностике, осмотру, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств заказчика.

Материалы дела свидетельствуют о том, что рассматриваемый спор возник из правоотношений, сложившихся в рамках исполнения договора № 13 от 01.11.2009 г., правовое регулирование которого предусмотрено главой 39 ГК РФ».

Правовое значение той или иной квалификации договора о ремонте транспортных средств можно увидеть, сравнив положения ГК о договоре подряда и договоре возмездного оказания услуг.

Например, в договоре возмездного оказания услуг заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК). Это правило сформулировано императивно и не допускает соглашения об ином. В главе 37 ГК о договоре подряда общее правило об отказе заказчика от исполнения договора сформулировано диспозитивно (ст. 717 ГК).

Значит, если будет заключен договор о ремонте автомобилей с условием о недопустимости одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, то действительность этого условия и наличие соответствующего права у заказчика будет зависеть от квалификации договора. Если договор будет квалифицирован как договор подряда, то такое условие будет действительным и соответствующего права у заказчика не будет. Если суд оценит такой договор как договор возмездного оказания услуг, то это условие будет расцениваться как ничтожное и не лишающее заказчика права отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора.

Как вы считаете, как необходимо квалифицировать договоры ремонта автомобилей (и других транспортных средств)? Как договоры подряда или договоры возмездного оказания услуг?

Какими критериями, выработанными доктриной и судебной практикой, в данном случае стоит руководствоваться при разграничении работы и услуги? Считаете ли вы выработанные критерии достаточными для однозначного разграничения работ и услуг?

Договор на ремонт автомобиля

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на ремонт автомобиля (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Читайте так же:  Договор уступки прав требований на квартиру

Нормативные акты: Договор на ремонт автомобиля

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на ремонт автомобиля

Формы документов: Договор на ремонт автомобиля

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор на ремонт автомобиля

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.

В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

  • передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
  • какая из сторон приобретает все расходные материалы;
  • определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

  • срок исполнения для подрядчика;
  • требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
  • своевременная оплата заказчиком данных работ;
  • осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.

Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Договор подряда на ремонт автомобиля образец

1.3.Все работы по ремонту помещения(квартиры), создаваемые Подрядчиком, и их 3.3.В случае если отступления в работе от условий соглашения подряда либо иные недочёты результата работы не были устранены, или являются неустранимыми и. Контракт подряда с водителем. Рубрика: Трудовое законодательство Ответов: 17. меня смущает в таком подряде то, как установить материальную ответственность данного водителя за автомобиль и грузы? я прописываю фразу Современные машины в подавляющем большинстве оборудованы пластиковыми бамперами. Сделано это для облегчения веса автомобиля и для стремительной замены поврежденного бампера на новый. Кое-какие поврежденные пластиковыми бамперы возможно отремонтировать.

Новейщие разработки особых материалов разрешают отремонтировать кроме того маленькие пробоины в бампере без применения техники плавления. Небольшие царапины, вмятины, дырки возможно заделать самостоятельно, предварительно приобретя особый комплект для ремонта бампера. Более важные повреждения оптимальнее сделать как следует в авторемонтной мастерской. Но, бамперы с бессчётными трещинами, громадными дырами и очень сильно искаженной формой направляться заменить на новый.

Соглашение-заявка на ремонт автомобиля. Раздел: Образцы документов. Тип документа: Заявка. Чтобы сохранить пример этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Контракт подряда. Как заделать царапины на бампере автомобиля собственными руками 1. Зашкурьте царапины на бампере неотёсанной наждачной бумагой. Но лишь не перестарайтесь. Пластмасса мягче, чем металл.

В случае если шкурить усердно, то в месте обработки может появиться маленькое углубление. Шкурить необходимо с опаской, пока поверхность не станет ровной. 2. Зашкуренное место необходимо сбрызнуть праймером спреем. Нанесите 2 узких слоя. Дайте каждому слою по 30 мин., дабы высохнуть.

3. Зашкурьте покрашенное место мелкозернистой наждачной бумагой. После этого протрите мокрой тряпочкой, дабы убрать жир и пыль. 4. Потом направляться нанести 3-4 узких слоя автомобильной краски подходящего цвета. Любой слой обязан сохнуть не меньше 30 мин.. Баллончик с краской необходимо держать на расстоянии 15-20 см от поверхности. — В помощь начальнику, юристу, кадровику, бухгалтеру., Пример (Примерный).

Соглашение подряда на текущий ремонт нежилого помещения (между юрлицами). 5. В завершение нанесите 2 слоя прозрачной краски. Прежде, чем садиться за руль автомобиля, разрешите краске высохнуть 24 часа. Как заделать маленькие сколы, вмятины, трещины на бампере.

1. В первую очередь, необходимо приобрести жидкий пластик, соответствующий вашему типу пластмассы на бампере. В обязательном порядке проконсультируйтесь с продавцом. 2. Снять бампер. Это возможно не так легко. Пристально почитайте инструкцию к собственному автомобилю.

3. Очистите поврежденную поверхность особым средством по уходу за пластиком. Не забудьте про края пробоины. 4. Потрите поврежденное место наждачной бумагой. Посредством диска и дрели сделайте V-образный желобок. 5. Наклейте маскирующую ленту (лучше забрать самоклеящуюся стекловолокнистую ленту) на лицевую поверхность бампера.

На картоне перемешайте клеящую загуститель и массу. Нанесите взятую массу на маскирующую ленту. Это делается для выравнивания поверхности бампера. 6. Потом маскирующая лента убирается, а поверхность опять очищается и зашкуривается.

На это место наносится жидкий пластик. 7. По окончании того как пластик застыл, необходимо отшлифовать поверхность. 8. Окончательный этап — это покраска бампера автомобиля.
Нужен контракт ремонта и обслуживания автомобиля? Закажите его составление на отечественном сайте и получите бесплатные юридические консультации в качестве подарка.

ПОДРЯД. ПОЛОЖЕНИЯ. КОНТРАКТ № ____ на исполнение работ по ремонту машин.

Предоставлять заявки для исполнения работ по Договору; 2.1.2. Принять в соответствии с настоящим контрактом итог выполненных работ; 2.1.3. Соглашение Соглашения на исполнение различных работ Трудовые соглашения Контракта на исполнение различных работ Соглашения подряда 1. Наименование делаемых работ: Ремонт дорожного ограждения на объездной дороге КГУ. 1 августа 2011 КОНТРАКТ подряда № на ремонт транспортных средств.

3.2. Проведение работ осуществляеться по стоимостям, установленным Подрядчиком на момент подписания Соглашения в прейскуранте цен на предоставляемые услуги по ремонту машин. Контракт подряда на оказание услуг с физическим лицом заключить возможно, при условии отсутствия в штатном расписании подобной У нас вот что: ремонт автомобиля на сумму 80 тысяч, контракт подряда с работником (пребываем в штате). Соглашение ремонта автомобиля может составляться по-различному: быть контрактом подряда либо возмездного оказания услуг.

В любом случае заключение официального документа на ремонт авто станет лучшим методом избежать любых обоюдных 2. Особенные условия к настоящему соглашению подряда на капремонт. 6. Подписи сторон. Клиент 3. Пример контракта купли-продажи автомобиля. Просмотр полной версии : Нужен соглашение на ремонт авто. Скиньте, прошу вас, кто-нибудь контракт на ремонт автомобилей и техническое обслуживание либо посоветуйте где забрать.

Соглашение-подряда на ремонт мягкой кровли наплавляемым рулонным водоизоляционным материалом. « » г. г. Вы имеете возможность кроме этого скачать пример контракта на ремонт грузовиков в формате MS Word — Скачать контракт. Севисный центр по ремонту грузовиков Piter Trucks предоставляет услуги организациям по ремонту грузовиков, спецтехники Соглашение № _. Подряда на техническое обслуживание и ремонт машин. Наименование подлежащих ремонту и обслуживанию Машин приводится в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

Соглашение подряда. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль возможно принят в ремонт по окончании опоздания. 2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт во время Основная >> Соглашения >> Соглашение бытового подряда >> Типовой контракт подряда на ремонт жилого помещения (бытовой заказ) (утв.

Похожие документы. Контракт подряда на производство проектных и изыскательных работ. Соглашение подряда на ремонт автомобиля употребляется при оформлении взаимоотношений между подрядчиком и заказчиком, в которых подрядчик берет на себя обязательство выполнить по поручению клиента определенную работу и сдать ее итог Формы документов: Контракт на ремонт автомобиля.

Форма: Соглашение подряда на исполнение работ по ремонту автомобиля и техническому обслуживанию (Подготовлен для совокупности КонсультантПлюс, 2014).

Соглашение. Лекция №14.

Вам будет весьма интересно, Подобрано как раз для Вас:

Консультация юриста по вопросам гарантийный ремонт автомобиля. В этом разделе возможно отыскать ответы юристов на вопросы заданные пользователями. обслуживание и Ремонт машин. Неспециализированные вопросы по…

После этого составляется дефектная ведомость на ремонт автомобиля, где перечисляются все виды восстановительных работ, каковые необходимо будет выполнить, и производится подсчет денег…

На основании дефектного акта участниками рабочей группы возможно принято решение относительно восстановительного ремонта распознанных отклонений и повреждений с целью их устранения либо же капитального…

осуществления ремонта/техобслуживания, прием (получение) автомобиля из ремонта/по окончании проведения технического (Ф.И.О. доверенного лица) (подпись). При трансформации каких-либо данных,…

Оборудование для автосервиса и шиномонтажа от производителей для всей России и бывших советских республик. Стенд Э-250-02 для ремонта и контроля снятого с автомобиля электрооборудования. авто сигнализацию,…

Договор подряда ремонт машин

Гру Пишет:
——————————————————-
> Анонимный пользователь Пишет:
> —————————————————
> ——
> > Гру Пишет:
> >
> —————————————————
>
> > ——
> > > Здесь не может быть двух мнений, Сарс права.
> >
> > Почему оказание услуг?
>
> Изложите свою позицию, обоснование и тогда можно
> будет подискутировать. Сейчас не вижу никаких
> предпосылок к этому.

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37 , 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

также в перечне есть ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», регулируют отношения, возникающие между потребителем и исполнителем при оказании услуг (выполнении работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств и их составных частей (далее именуются — автомототранспортные средства).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«потребитель» — гражданин,

если эти правила распространяются только на потребителя ф/л, от сюда и вопрос про юр/л.

goodwin Пишет:
——————————————————-
> Общероссийский классификатор услуг населению
> (ОКУН), утвержденный постановлением Госстандарта
> России от 28.06.93 N 163, определяет
> принадлежность к услугам, которые предоставляются
> населению.
> Действующим ОКУН установлено, что услуги по
> ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
> являются услугами в сфере бытового обслуживания
> населения и относятся к подгруппе «Техническое
> обслуживание и ремонт транспортных средств, машин
> и оборудования» (код 017000) группы «Бытовые
> услуги» (код 010000).

Население — это вид юр. лица. :grinning:

Ну да ладно, сорри за болтовню.

По сути: зачем Вам «вид договора»? Просто много раз обсуждалось, что различия между услугами и работами зачастую минимальны.
Нужно «именно так и не иначе» — или можно просто ограничиться словом «договор»?

Читайте так же:

  • Увольнение иностранца кого уведомлять Кого надо уведомлять когда увольняешь иностранца по патенту Таким образом, вы избавите себя от штрафных санкций и проблем с миграционными службами. Уведомление МВД (ФМС) о приеме на работу иностранного гражданина При приеме на работу иностранца работодатель в обязательном порядке должен […]
  • Арбитражный суд телефон канцелярии Арбитражный суд Краснодарского края 7 февраля 2019 года состоялось совещание по итогам работы Арбитражного суда Краснодарского края за 2018 год Председатели российских судов подведут итоги 2018 года 28 января 2019 года на 65-м году жизни ушла из жизни судья в отставке Чуприна Татьяна […]
  • Льготы для ветеранов боевых действий в беларуси Закон РБ о ВетеранахСтатья 18. Меры социальной защиты ветеранов боевых действий на территории других государств Ветеранам боевых действий на территории других государств в качестве мер социальной защиты предоставляются следующие государственные социальные льготы, права и гарантии: 1. […]
  • Возмещение материального вреда на лечение Возмещение материального вреда на лечение Именем Российской Федерации «04» марта 2010 года г. Артем, Приморский край Артемовский городской суд Приморского края в составе: Председательствующего судьи Мельниковой О.Г., при секретаре Федуловой О.М., рассмотрев в открытом судебном заседании […]
  • Отчетность в пфр в 2007 году Отчетность в ПФР за 4 квартал 2018 года Отчетность в ПФР за 4 квартал 2018 года состоит из обязательной формы СЗВ-М. Сдавайте ее каждый месяц не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. По формам АДВ-2, СЗВ-ИСХ, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-К отчитывайтесь по необходимости. Состав […]