Меню

Договор на высотные работы

Оглавление:

Договор на высотные работы

Договор
подряда на выполнение высотных работ N _____

г. _____________
«___»__________ ____ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить высотные работы — ______________________________ в
(указать вид высотных работ)
объеме ________________________ по адресу: _______________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Качество работ, выполняемых по настоящему Договору, должно соответствовать ____________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить высотные работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.
2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ______) после завершения высотных работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.
2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию (Приложение N ______) в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.2.1. Начало работ: ___________________________;
3.2.2. Окончание работ: ___________________________.
3.3. Приемка высотных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение N ______), а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______ (___________) рублей, в т.ч. НДС _____ (____________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс высотных работ, утверждены Сторонами в Смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ______________________________).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.6.1. Копия свидетельства о допуске Подрядчика к работам.
8.6.2. Смета (Приложение N _____).
8.6.3. Техническая документация (Приложение N _____).
8.6.4. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
8.6.5. _________________________________________.

Читайте так же:  Дтп маршрутка страховка

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик Заказчик
___________ «______________________» ___________ «_____________________»
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Телефон: ___________Факс: __________ Телефон: __________Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты:___________

_____________ ________________ _____________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.

Договор на высотные работы

Договор на высотные работы территории заказчика

Работы на высоте

Статья: Особенности работы на высоте « всегда связаны с повышенной опасностью, поэтому закон предъявляет особые требования к работодателям, которые их организуют. Долгое время нормы в этой области носили рекомендательный характер. В 2014 году Минтруд России утвердил Правила1, ставшие обязательными для всех работодателей, которые организуют работы на высоте.

Было конкретизировано понятие таких работ. Повысилась планка по расстоянию от неогражденных перепадов по высоте. Теперь она составляет 1,8 м. Исключено понятие верхолазных работ, введены группы по безопасности работ на высоте и др.

О том, какие требования соблюсти работодателю при проведении работ на высоте и чем грозит нарушение этих правил, расскажем в статье.

Какой труд относят к работам на высоте К работам на высоте относятся работы, при которых ( Правил работы на высоте, утвержденных ): – есть риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: – при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°; – при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; – существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Договор с альпинистом образец

Ответственность сторон 5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.2. Сумма за выполнение определенного объема работ выплачивается частями: сначала идет авансовый платеж (конкретная сумма устанавливается индивидуально с каждым заказчиком), затем по итогам проведенных работ проводится окончательный расчет.

Если подрядчик срывает сроки работ или проводит их некачественно, с грубыми нарушениями, то заказчик вправе потребовать расторжения договора и компенсации ущерба. Но и подрядчик защищен от недобросовестных заказчиков: — в случае задержки оплаты аванса — вправе задержать начало работ с соответствующим продлением сроков; — при некачественных материалах или оборудовании, которое предоставляет заказчик — вправе отказаться от проведения работ; — если не были вовремя организованы водо-и электроснабжение, то подрядчик также может отодвинуть сроки работы.

Договор подряда на выполнение строительных работ: образец

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение ремонтных работ объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора. 1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме 753 000 рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до «01»июня 2017года. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязан: качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

Договор подряда на выполнение работ

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (Ст. 724 п. 5). Приемка работ обычно производится с заполнением .

Данный акт подтверждает, что исполнитель выполнил свою работу должным образом, и она соответствует условию договора, а заказчик её принял и не имеет претензий к качеству и срокам исполнения. Ст. 720 Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Документы, сопровождающие выполнение высотных работ

Для выполнения высотных работ необходимо оформить определенные документы, которые надо предъявлять по требованию заказчика или различных служб при проверке.

В первую очередь при оформлении высотных работ составляется акт-допуск, который должен подписать заказчик.

В некоторых случаях прораб, который назначается приказом, занимается подписанием акта-допуска во всех службах заказчика: в отделе по охране труда, охране окружающей среды, пожарной охране и др. В акте должны быть перечислены работы, которые будут выполняться, и связанные с ними меры безопасности.

Например, работа на высоте, применяемая техника, уборка мусора и др. Заказчик и исполнитель составляют и подписывают акт приемки-сдачи фронта работ. Он должен составляться в двух экземплярах.

Должен быть подписан приказ о назначении ответственного лица, который будет проводить инструктаж, подписывать все акты и наряды. Ответственный должен иметь действительные корочки по охране труда, а при проведении огневых работ у него должны быть корочки пожарной безопасности. Может возникнуть необходимость в корочках по организации работ на высоте.

Образец удостоверения промышленного альпиниста.

Если к работам допущены будут высотники с недействительными корочками, то вся ответственность ложится на того, кто набирал сотрудников. Если корочки поддельные, то за это отвечает сам высотник.

Должны вестись журналы по технике безопасности, в которых все, кто прошел инструктаж, ставят свои подписи.

Лучше иметь такой журнал отдельно на каждом объекте. Все журналы прошиваются, и в конце на них ставится печать. Могут потребоваться также журналы по электробезопасности, по пожарной безопасности и другие.

Журнал по технике безопасности с регистрацией прохождения инструктажа должен отвечать требованиям формы, указанной в Приложении 6 к ГОСТ 12-0-004—90 «Система стандартов безопасности труда».

В этом стандарте указываются формы и порядок обучения, методы, которыми производится проверка знаний по безопасности труда, а также других видов деятельности служащих, руководителей, сотрудников, учащихся и специалистов. Их можно купить заблаговременно в магазине. Если же они срочно понадобились, то их можно распечатать и прошить.

После прошивки нитки, которыми прошивались журналы, должны быть сзади связаны, а сверху приклеен кусок бумаги, на котором должна стоять печать и подписи начальника по технике безопасности, главного инженера и генерального директора. Обычно требуют журнал с вводным (первичным) инструктажем и журнал с инструктажем на рабочем месте. Журнал можно завести один для обоих инструктажей, а можно вести учет в разных журналах.

Должен быть составлен проект (план) производства работ (ППР). Существуют шаблоны необходимых документов для каждого вида высотных работ: — при монтаже металлоконструкций; — для фасадных работ; — при подъеме грузов; — на любые другие высотные работы Для составления проекта производства работ надо выяснить у инженера по технике безопасности заказчика детальные требования к ППР. Далее берется образец ППР и заполняется титульный лист.

Раздел 1 — Общие положения подходит для всех высотных работ.

В разделах 2,3,4 кратко описывается конкретный вид работы. Для объема можно скачать инструкции, относящиеся к отрасли или МЧС, и добавить нужное количество.

Договор подряда на установку забора

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы. 15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

Договор на уборку снега с крыш

Санкт ― Петербург «__» января 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью СК «ЭВЕРЕСТ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________ Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, ______________________ 2.

Читайте так же:  Кадастровая выписка на земельный участок срок действия

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1.

Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС.

2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________).

В том числе НДС 18 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Начало работ в день подписания настоящего договора. 3.2. Окончание работ – в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ.

6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ. 6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ.

6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1.

Исполнитель несет ответственность за невыполнение п.

5.2.1. настоящего договора. 8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г. Санкт -Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. 8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и содержит вместе с приложением 2 листа. Заказчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заказчик: _________________________________/_____________________________/ Подрядчик _________________________________/_____________________________/

Договор строительного подряда

Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная СНиПами.1.1.10.

Одобрение – совершенное Инвестором или Заказчиком письменное подтверждение.1.1.11. Согласование – согласование Заказчиком необходимых действий/документов с государственными органами и структурами.1.1.12.

Договор подряда на строительно — монтажные работы

При определении стоимости законченного объекта учитывается фактический объем общей возведенной площади, указанной в справке БТИ. 3.3. В стоимость, указанную в п. 3.1., не входит выполнение следующих видов работ:

  1. Устройство наружных электроустановок и электросетей;
  2. Наружные устройства, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
  3. Наружные устройства телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматики;

Заказчик каждый месяц перечисляет аванс в размере, установленном _________________, не позднее _______________________ числа текущего месяца.

Договор на высотные работы образец

Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ. 5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

  • нести ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, которыми Заказчику был причинён ущерб;
  • немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

Договор подряда на выполнение строительных работ

Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика по адресу: . 1.4. Услуги оказываются с » » г. до полного оказания услуг, указанных в п.

1.1 настоящего Договора, но не позднее, чем » » г. 2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 2.1. По оказании Услуг, указанных в п.

Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п.

7.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.


Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получение, либо вручена другой Стороне под расписку. 7.3.

Договор с строительными альпинистами скачать образец

Post navigation

Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере % цены договора за каждый день просрочки.
6.2.

Договор с альпинистом образец

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

Образец договора на высотные работы

Качество работ, выполняемых по настоящему Договору, должно соответствовать ____________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить высотные работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности. 2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором. 2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ______) после завершения высотных работ.

2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1.

Договор на высотные работы образец

Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.3.

При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ. 2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п.

Договор на высотные работы образец скачать

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик Заказчик ___________ «______________________» ___________ «_____________________» Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______ ____________________________________ ___________________________________ ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________ ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________ Телефон: ___________Факс: __________ Телефон: __________Факс: __________ Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты:___________

_____________ ________________ _____________ ________________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Исполнитель вправе: 4.1.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.1.3. Привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц. 4.2. Заказчик вправе: 4.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг по настоящему договору.
4.2.2.

Договор на выполнение высотных работ

Бережно относиться к имуществу Заказчика, а также к имуществу третьих лиц, находящихся на территории объектов Заказчика, при оказании услуг по настоящему договору. 4.4. Заказчик обязан: 4.4.1.

Договор на высотные работы с физическим лицом образец

Несмотря на возврат конфиденциальной информации и материалов, подготовленных на ее основе, обязательства Подрядчика в отношении соблюдения конфиденциальности, а также иные обязательства по настоящему Договору сохраняют силу и после прекращения действия Договора. 3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. За выполненную работу Заказчик уплачивает Подрядчику вознаграждение ежемесячно на основании акта сдачи-приемки работ. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством. 5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 5.1. В случае нарушения одной из сторон обязательств по Договору другая сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. 5.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своему усмотрению в любое время.

Договор об оказании услуг промышленного альпинизма

Договор на выполнение высотных работ

Договора, обязана в течение дней уведомить об этом другую Сторону. 5.3. Документ, выданный (торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

Договора, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. ФОРС-МАЖОР 5.1.

Образец договора на выполнение работ с физическим лицом

Нюансом здесь является только то, что отношения, фиксируемые в договоре, должны быть разовыми. То есть если вы хотите установить длительные трудовые отношения с физическим лицом, то придётся составить трудовой договор, либо составлять отдельные соглашения на выполнение каждой работы в отдельности.

Типовой пример договора подряда

После выполнения скрытых работ Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ. 4.3. Заказчик в течение рабочих дней после завершения всего объёма Работ (этапа Работ), предусмотренных Договором, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ.
4.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 4.5. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами.
4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

Договор на выполнение подрядных работ

Порядок исполнения работ Итак, нам нужно выполнить ту или иную работу (построить дом, сделать ремонт, покрасить забор, либо что-то ещё). Находим подрядчика (исполнителя), обсуждаем цену, нужный результат, важные для обоих детали, всё это фиксируем в тексте договора, подписываем.

У каждого участника возникших отношений должен быть свой экземпляр документа, подписанный другой стороной. Всё. Теперь законом защищено право заказчика на исполнение задания, а также право исполнителя на получение денег.
Всегда при достаточно крупной стоимости работ, заключайте такой договор, ведь устная договорённость между двумя людьми не имеет никакой юридической силы и не влечёт ответственности, доказать свою правоту без договора будет невозможно, оградите себя от случайностей и недобросовестных партнёров.

Договор подряда с физическим лицом

Подрядчик обязан: а) качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается » » 20 г.
Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом. б) о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за дней. в) принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества. г) в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за дней. 2.2.
Первым существенным условием договора подряда, без определения которого любой договор между сторонами считается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ), является предмет, под которым судебная практика применительно к договору подряда понимает содержание (вид, наименование) и объем работ (например, если речь идет об обработке вещи) и (или) конечный результат работ или предмет, в отношении которого должны быть проведены работы (если речь идет об изготовлении вещи). Поэтому, по мере возможности, необходимо подробно описывать указанные условия при заключении договора в виде таблиц, схем, технических заданий, технической документации (для строительного подряда) и т.п. Для удобства восприятия такие сведения лучше выносить в приложения к договору.

Договор на уборку снега с крыш 2019 г.

г. Санкт ― Петербург «__» января 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью СК «ЭВЕРЕСТ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________

Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, ______________________

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА.

2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2

2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.

3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Начало работ в день подписания настоящего договора.

3.2. Окончание работ – в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Выполнить работы в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ.

6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ.

6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение п. 5.2.1. настоящего договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров

сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г. Санкт -Петербурга и

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и

содержит вместе с приложением 2 листа.

Заказчик:

_________________________________/_____________________________/

Подрядчик

_________________________________/_____________________________/

Читайте так же:

  • Договор на картриджи Договор оказания услуг по заправке картриджей Договор оказания услуг по заправке картриджей № ____ г. ___________ «___» _________ 20__г. ООО “___________”, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО […]
  • Договор на оказание услуги по подбору образец Договор на оказание услуг по подбору специалистов Договор на оказание услуг по подбору специалистов г. ________ "____"_____________2007г. Общество с ограниченной ответственностью "__________", именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице генерального директора __________, действующего на […]
  • Трудовой кодекс раздел охраны труда Раздел X. Охрана труда (ст.ст. 209 - 231) Раздел X. Охрана труда См. схему "Охрана труда" См. комментарии к разделу X Глава 33. Общие положения (ст.ст. 209 - 210) Статья 209. Основные понятия Статья 210. Основные направления государственной политики в области охраны труда […]
  • Уголовный кодекс статья 20 25 Статья 20 УК РФ. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат […]
  • Договор на предоставление в аренду ячеек Договор на предоставление в аренду ячеек абонементных почтовых шкафов Утверждено приказом ФГУП «Почта России» от 13.01.2005 № 4 Договор на предоставление в аренду ячеек абонементных почтовых шкафов Город ______ Дата заключения договора: ___ _______ 20___ г. УФПС _____________________ — […]